建设工程纠纷停工造成的误工费应该怎么计算

2024-06-15 17

普法内容

停工、窝工的工日单价按普通工日单价的70％计算综合价格；工日数按施工现场直接生产工人（包括机械操作人员，不包括管理人员）人数计算。停工、窝工的工日一般按不多于3个月的实际停工天数计算，停工超过3个月时，超过部分由承发包双方另行协商。《工资支付暂行规定》第十二条非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的，用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的，若劳动者提供了正常劳动，则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准；若劳动者没有提供正常劳动，应按国家有关规定办理。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

造成建设工程结算纠纷的原因有哪些？
建设工程结算纠纷的原因如下： (一)工程量纷争； (二)竣工决算时间的争议； (三)合同违约的争议； (四)材料价格市场波动的问题； (五)总包和分包争议； (六)尾款相关争议。

2021-02-27 172
工程误工费备案中误工费是怎么计算的？
1、误工时间需要由治疗医疗机构出具相关证明来确定。因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。 2、误工费需要根据受害人的误工时间和收入状况确定。有固定收入的，误工费按照实际减速少的收入计算；无固定收入的，按照其最后三年的平均收入计

2024-07-02 30
怎样解决建设工程停工损失纠纷
建设工程停工损失纠纷的处理方法： 1、发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等造成的停工损失，由发包人承担损害赔偿责任。 2、承包方未按合同约定办理工期顺延签证而造成的停工损失，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失

2021-04-11 207

专业问答更多>>

误工费建设工程应该怎么办
关于误工费建设工程误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间（误工时间）内，因无法从事正常工作而实际减少的收入 1、有固定收入的：误工费=误工收入（天/月/年）*误

2022-06-30 15,340
停电时怎样计算因施工造成的误工费
1、要看是什么原因停电，如果是业主方面原因的停电，应该由业主事先发布停电通知，这样可以索赔工期。 2、如果是施工方原因停电，当然就不可以索赔。 3、有的合同是规定一周内累计停电达到或者超过8小时，可以

2023-03-26 15,340
建设工程设计工程合同纠纷起诉流程和费用(建设工程合同纠纷诉状)
案由:建设工程施工合同纠纷诉讼请求 1、判令被告立即返还保修款建设工程合同纠纷诉状62259.24元，延迟支付的违约金巧6694.12元;以上两项共计68953.36元; 2、以上金额截至2007年

2023-10-18 15,340
建设工程设计合同纠纷解决途径的问题，建设工程设计合同纠纷怎么办
关于建设工程设计合同纠纷解决途径的问题，1、工程建设合同纠纷解决方式中和解是最佳的方式，工程建设合同纠纷双方当事人通过协商对工程造价等有争议的地方进行深入的沟通并互相谅解从而达成共识，这样既可以防止损

2022-05-04 15,340

法律短视频更多>>

00:51
工人工伤误工费和生活费怎么计算
工人工伤误工费和生活费的计算如下： 1、原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付； 2、生活费标准为本单位职工因公出差伙食补助标准。要求医疗机构出具诊断证明，经办机构同意，工伤职工到统筹地区以外就医。根据相关法律规定可知，停工留薪期一般不超

1,470 15,340
00:56
建设工程施工纠纷管辖权如何确定
建设工程施工纠纷是工程建设过程中常见的纠纷，通常是因为建设工程合同履行的问题引发的。面对合同纠纷，依据我国《民事诉讼法》和有关司法解释作出了相应的规定，要分三步进行分析： 1、首先，看合同是否有有效的仲裁协议，或合同中是否存在有效的仲裁条

1,567 15,340
00:54
工伤十级误工费怎么算
误工费又叫做停工留薪期工资。计算方式是：从伤残鉴定结论出具之日到事故发生之日期的天数，乘本人日工资（月工资除于21.75）。一般来说，误工期不超过12个月，伤情严重或者情况特殊，经劳动能力鉴定委员会确认的，可以适当延长，但最多不超过24个月

1,965 15,340