装修合同范本如何写

2024-06-15 14

普法内容

装修合同范本发包方（简称甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方（简称乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况 1、装饰施工地点： 2、住房结构：Ｘ房Ｘ型Ｘ房Ｘ厅套，施工面积Ｘ平方米。 3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。 4、承包方式：＿＿＿＿＿＿＿＿（包工包料、清包工、部分承包）。 5、工期：自＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿日开工，至＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿日竣工，＿＿＿＿＿＿＿＿工期＿＿＿＿＿＿＿＿天。二、工程价款及结算的约定。三、关于材料供应的约定。四、关于工程质量及验收的约定。五、有关安全生产和防火的约定。六、其它事项。七、违约责任。 1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方＿＿＿＿＿＿＿＿元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付＿＿＿＿＿＿＿元违约金。 2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的＿＿＿＿＿＿＿＿％向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式。双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除。合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。十、本合同一式X份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方（签章）：电话：乙方（签章）：电话：签订地点：签订日期：Ｘ年Ｘ月Ｘ日。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

铺砖装修施工合同如何写，求范本！！！
关于铺砖装修施工合同范本甲方：乙方：经甲乙双方协商，甲方将县委办联建家属楼的一号楼三单元 102 室的地面、墙面贴瓷砖工程承包给乙方施工，具体条款如下：一、承包方式：包工包料，包质量，包工期，包文明施工。二、承包内容：室

2024-06-14 17
商品房装修合同样本如何写的，举一些范文
委托方（甲方）：承接方（乙方）：工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。第一条：工程概况1．工程地址：＿＿＿＿

2024-05-27 19
2023最新装修合同范本
甲方（屋主）：乙方（施工方）：甲方雇佣乙方装修甲方位于市区路号小区内号房屋，甲乙双方应共同遵守以下条款：一、装修项目及价格水路：包括两个卫生间、厨房、阳台的水路、燃气管路的敷设安装。电路：由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安

2024-05-26 10

专业问答更多>>

铺砖装修施工合同如何写，求范本！！！
关于铺砖装修施工合同范本甲方：乙方 : 经甲乙双方协商，甲方将县委办联建家属楼的一号楼三单元 102 室的地面、墙面贴瓷砖工程承包给乙方施工，具体条款如下：一、承包方式：包工包料，包质量，

2022-08-03 15,340
房屋装修承包合同范本，装修合同如何签订
经双方友好协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为￥：元，订立以下协议：一、合同双方：二、承包内容：电气工程，包括电缆及电缆桥架的敷设、变频器的就位及安装、装置接地等施工图纸所包含的内容。工程

2022-04-04 15,340
装修合同范本(公装版)
装修合同范本(公装版)：合同编号:发包人:营业地址:_____________委托代理人:_________营业执照号:___________电话:_______________法定代表人:_____

2022-03-14 15,340
合同范本怎么写装修注意事项
装修合同范本发包方（简称甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方（简称乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修

2022-08-24 15,340

法律短视频更多>>

01:18
装修合同违约如何中止合同
装修合同的履行过程中，对方出现了违约行为，是否能够中止合同需要分情况来讨论。中止合同主要是指，合同一方当事人提出暂时不履行合同约定义务的请求。而一般情况下，合同依法成立生效之后对双方都具有约束力。因此，如果对方出现了一般的违约行为，不影响合

687 15,340
01:00
装修纠纷未签合同如何起诉
装修纠纷没有签订合同，当事人也可以向人民法院提起诉讼。换句话说，只要双方实际履行了约定的义务，就算没有书面的合同，双方也可以成立合同的权利义务关系。拒绝履行约定义务的一方当事人，涉嫌违反合同的约定。另一方可以向具有管辖权的人民法院提起诉讼，

1,814 15,340
01:04
装修不按合同执行如何起诉
装修不按合同执行构成违约，守约方可以通过起诉的方式，追究对方的违约责任。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定可知，起诉需要向法院提交起诉状和相关证据材料，要证明对方装修未按照合同约定履行，就需要向法院提交装修合同。同时，根据《中华人民

1,546 15,340