您的位置:法师兄 > 律师普法 > 没有按时完工,所以想问出现工期延误如何办?
没有按时完工,所以想问出现工期延误如何办?

没有按时完工,所以想问出现工期延误如何办?

2024-06-19 34
普法内容
出现工期延误时首先要看产生工期延误的具体原因: 第一种情况:如果工期延误的原因是由于双方协商变更工程量、设计、双方同意工期顺延等情况,或者是由于不可抗力导致的工期延误,这种情况双方均不需要承担违约责任。 第二种情况:如果因为消费者未按期支付工程款导致工期延误的,属于消费者违约在先,这个时候反而应当向装修公司支付违约金。 第三种情况:如果不是以上情形,而是由于装修公司自身原因不能按期完工,属于装修公司违约,装修公司应向消费者支付违约金。

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 乙方不按时完成工期有意拖延工期怎么办?
    乙方不按时完成工期有意拖延工期怎么办?

    建议及时书面发函告知对方拖延工期所造成的一切损失和责任,并要求对方在规定的期限作出答复,否则你可以到法院起诉解决。

    2024-06-15 29
  • 当没有按工期完成怎么办
    当没有按工期完成怎么办

    施工单位未按合同的约定交付工程的,如果合同有约定的,按合同约定承担违约责任,合同没有约定的,按实际损失赔偿或者支付违约金。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履

    2021-01-25 618
  • 工期延误与工期顺延
    工期延误与工期顺延

    所谓工期延误是指工程施工过程中任何一项或多项工作实际完成日期迟于计划规定的完成日期,从而可能导致整个合同工期的延长。 工期延误通常包括两种情况:一种是在施工过程中,实际的施工进度与发包人批准的计划施工进度相比落后了,这时就存在工期延误的事实

    2024-06-05 69
专业问答更多>>
  • 没有按时完工想知道承包人工期延误违约金上限

    根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条规定:“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。”由此可知,工期延误能否鉴定即需要明确工期延误是否属于专门性问题,笔者认为属于。理由有二: 1、工

    2022-07-12 15,340
  • 甲方不按时完成工期拖延工期怎么办

    建议及时书面发函告知对方拖延工期所造成的一切损失和责任,并要求对方在规定的期限作出答复,否则你可以到法院起诉解决。

    2022-10-31 15,340
  • 工程没有按期完成的如何索赔

    1、依据我国相关法律的规定,施工单位未按合同的约定交付工程的,如果合同有约定的,按合同约定承担违约责任,合同没有约定的,按实际损失赔偿或者支付违约金。 2、法律规定: 《中华人民共和国民法典》第五百八

    2022-10-15 15,340
  • 当没有按工期完成怎么办

    施工单位未按合同的约定交付工程的,如果合同有约定的,按合同约定承担违约责任,合同没有约定的,按实际损失赔偿或者支付违约金。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额

    2021-12-16 15,340
法律短视频更多>>
  • 工期顺延和工期延误有什么区别 01:21
    工期顺延和工期延误有什么区别

    工期延误,即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间,比计划规定的完成时间晚,从而可能使合同工期的延长。 通常情况下,工期延误有两种情形:第一种是在施工时,实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后,但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

    3,452 15,340
  • 工期延误违约金上限为多久 01:09
    工期延误违约金上限为多久

    发包方、承包方双方应在合同中约定误期赔偿费,明确每日应赔额度。除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费应当列入竣工结算文件,可以在结算款中直接扣除。如果在工程竣工之前,合同工程内的某一个单位工程已通过了竣工验收,且

    2,973 15,340
  • 发生交通事故有没有误工费 01:04
    发生交通事故有没有误工费

    发生交通事故,只要受害人因此减少收入的,就有权要求误工费。 1、误工费等于收入乘以误工时间。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定; 2、一般受害人达到退休年龄或者是属于未成年人的,或者受害人虽误工但受实际收入未减少的,误工费不

    816 15,340
丰培铭律师 丰培铭律师

天津东方律师事务所 | 专职律师

擅长:婚姻家庭、刑事辩护、继承
咨询律师
185-0044-7788
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?