施工方案造成的缺陷责任谁的责任

2021-04-02 229

普法内容

一般由施工单位负责施工方案造成的质量缺陷。如果建设单位参与了施工方案的制订的，也要承担相应的责任。但如果建设单位仅是表示同意并在施工方案上签字的，仍然应由施工单位负责。

《民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。《民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

造成施工缺陷的质量责任到底由谁承担
施工方案造成质量缺陷责任由施工单位承担。法律规定，施工单位对建设工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或

2020-05-13 211
施工设备造成质量缺陷责任由谁来承担
施工方案造成的质量缺陷由施工单位负责。如果建设单位参与了施工方案的制订，要与施工单位一同承担责任;但如果建设单位只是在施工方案上签字的，不需承担责任。

2021-03-18 308
施工方案缺陷到底由谁负责
施工方案造成的质量缺陷一般由施工单位负责。如果建设单位参与了施工方案的制订的，也要承担相应的责任。但如果建设单位仅是表示同意并在施工方案上签字的，仍然应由施工单位负责。

2021-03-07 146

专业问答更多>>

2022年施工方案造成质量缺陷责任何人承担吗
1、施工方案造成质量缺陷责任，一般由施工单位承担，但是，如果建设单位参与了施工方案的制订，即与施工单位一起共同制订了施工方案，则应承担相应的责任。 2、法律依据；《民法典》第八百零一条因施工人的原因

2022-11-11 15,340
建筑业施工造成质量缺陷需承担的责任
最高人民法院的观点是，原则上施工方案的制定是施工部门的责任，因此施工方案引起的质量缺陷应由施工部门负责。如果建筑公司参与建筑方案的制定，即与建筑公司共同制定建筑方案，担相应责任的只有同意并签署建设方案

2021-10-19 15,340
建设工程缺陷责任期内，造成的缺陷损失，如何处理
1、缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人

2022-11-14 15,340
医疗器械缺陷造成的人身损害谁主要责任
因医疗产品存在缺陷导致患者受损害的，患者可以向医疗产品的生产者或提供者请求损害赔偿，也可以向医疗机构请求赔偿。

2022-11-14 15,340

法律短视频更多>>

00:53
前方车辆急刹车造成追尾谁的责任
前方车辆急刹车造成追尾，一般前车都需要承担责任。具体的责任比例，需要交警及受害者选哪个划分。前车的车主无证驾驶，或者有着酒驾和毒驾，在这些情况下，前车都要判全责。前车在刹车以后又发生溜车的事故，在这种情况下，前车也是要负全责的。除此之外，如

4,244 15,340
01:02
缺陷责任期和质量保修期的区别
缺陷责任期和质量保修期的区别如下： 1、概念不同：缺陷责任期是指，承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程通过竣工验收之日起计算。建设工程保修期是指在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限； 2、期限不同：缺

31,206 15,340
00:55
对方违停,我刮了他的车,谁的责任
对方违停，我刮了他的车，责任分配如下：违停造成刮擦事故的，违停的车辆肯定要承担责任，一般是次要责任，对方是主要责任，但如果违停后开车门导致后面的车直接刮擦上了，那么开车门的违停车要承担全部责任。在交通事故责任划分中，就是看双方都有哪些违法行

22,230 15,340