建设工程项目变更能索赔呢

2024-05-20 3

普法内容

可以要求索赔。一、“变更指令”必须经业主签署，否则会成为无效“指令”，导致索赔时得不到补偿。业主发出正规的变更指令，索赔时较易处理，当业主通过口头或暗示方式下达变更指令时，承包商应在规定的时间内发出书面信函要求业主对其口头或暗示指令予以确认。当由于工程变更导致工期延长或费用增加时，应及时提出索赔要求，并在规定的时间内计算工期延长或费用增加的数量，保证承包商在各个环节上符合合同要求。二、索赔的决定一般有以下几种方式： 1、由监理工程师根据实际情况进行凋解。 2、争议评审委员会：该委员会对出现的争议进行评审，提出解决办法。 3、对通过调解仍不能解决的争议，由仲裁机构进行最终仲裁处理。所以说项目工程内容变更，只要是为经过自己同意，造成一定的损失，就能要求赔偿，不过，如果合同中有具体明确相关赔偿金额的话，就按照合同中的进行赔偿，如果没有明确规定的，就可以双方进行协商，协商不成的，可以以上诉这种方式进行救济。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

工程项目建设中的施工索赔
具体说明，来所面谈

2024-06-25 13
建设工程项目合同施工索赔的原因是哪些
1、发包人违约，包括发包人和工程师没有履行合同责任，没有正确地行使合同赋予的权力，工程管理失误，不按合同支付工程款等。 2、合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性，设计图纸、技术规范错误等。 3、合同变更，如双方签订新的变更协议、备

2024-06-20 7
工程索赔建设
索赔程序如下： (1)索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。 (2)发出索赔意向通知后的28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。 (3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于

2022-09-29 155

专业问答更多>>

建筑工程设计变更是否可以索赔
你这里说的有关政策是一个很模糊的条款，严格从法律上来说，政策不是法律，法律不是政策，但我个人认为，你这里的政策指中国现行的有关法律法规。回到你们的实际情况，由于设计变更（施工单位应为乙方吧），导致双

2022-01-06 15,340
项目施工过程中工程变更索赔处理条件有什么？
1、取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。 2、改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。 3、改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。 4、改变合同中任何一项工作的施工时间或

2023-08-29 15,340
建设工程项目合同施工索赔的原因是哪些
1、发包人违约，包括发包人和工程师没有履行合同责任，没有正确地行使合同赋予的权力，工程管理失误，不按合同支付工程款等。 2、合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性，设计图纸、技术规范错误等。

2022-12-15 15,340
建设项目索赔时效是多久
建筑施工纠纷的诉讼时效为三年。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；

2022-10-14 15,340

法律短视频更多>>

01:12
建设项目手续办理流程
建设项目手续办理流程如下： 1、项目核准证由当地发改委办理，根据发改的要求办理，办理这个证的目的是项目立项。主要提供可研报告或者项目建议书，国土提供的选址规划条件。环评与规划文件可以后置； 2、建设用地规划许可证，这个由当地规划部门办理，根

7,206 15,340
00:58
建设工程索赔时效是怎样的
在建设工程索赔纠纷中，受到侵害的一方可以起诉另外一方，要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的，而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方

1,144 15,340
00:59
户口登记项目变更更正证明
户口登记项目变更更正证明如下：所需材料：1、本人或监护人申请；2、有效身份证件。办理时限：当场办结。符合批准条件、材料齐全且符合法定形式的，当场予以受理；材料不全或者不符合法定形式的，一次性告知需要补正的全部材料，材料补正后予以受理；不

3,109 15,340