窝工损失与停工损失的区别

2021-02-25 1,505

普法内容

窝工是指承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后，不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工，使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度的现象。窝工损失费，是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后，如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用，应由发包方负责。停工是指由于自然条件、工作设备障碍、雇主单位关闭、破产和法律限制等外来原因所造成的相关工作的暂时性停止，除非由承包人过错造成停工，否则停工所造成的损失，承包人可以免责。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

停运损失费与误工费有什么区别
停运损失费与误工费的区别主要是针对的赔偿主体不同，营运车是需要到车辆管理所开具平时的收入，而误工费就是直接到用人单位开证明。

2020-05-06 291
损害损失损耗损坏区别
释义不同：耗损：消耗损失。损耗：损失消耗。货物由于自然原因（如物理变化和化学变化）或运输而造成的消耗损失。用法不同：耗损：由于机体组织破坏造成的损失；由于使用、磨损或腐朽造成的逐渐损失或减少。用途比损耗广，除了物理方面，也可用于生物、化学等

2020-08-12 2,747
正常损失和非正常损失的区别
一、正常损失和非正常损失的区别 1、正常损失和非正常损失的区别如下：（1）定义不同。正常损失，是企业在生产经营过程中发生的合理的、允许的、不可避免的损失。非正常损失是生产、经营过程中正常损耗外的损失，主要强调的是人员的过失；（2）税前扣

2022-07-04 34

专业问答更多>>

窝工停工损失如何索赔
一、承包方窝工停工确实发生，但索赔数额证据不足，发包方对索赔数额不认可，但对停工负有责任，则法院行使自由裁量权酌定承包方应得的窝工停工损失最高院案件：（2014）民一终字第108号二、双方施工合同约定

2022-01-27 15,340
不可抗力停工窝工损失谁承担
1、工程本身的损害，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。 2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。 3、承包人机

2023-01-15 15,340
汽车损失险与车辆损失险的区别是什么？
车辆损失保险是指保险车辆在保险责任范围内遭受的自然灾害（不包括地震）或事故，造成保险车辆本身的损失。作为大多数私家车保险中保费最高的保险，很多车主对车辆损失保险的计算并不清楚。事实上，一般车辆损失保险

2021-11-01 15,340
停运损失费和误工费有什么区别
停运损失费与误工费的区别主要是针对的赔偿主体不同，营运车是需要到车辆管理所开具平时的收入，而误工费就是直接到用人单位开证明。

2022-11-09 15,340

法律短视频更多>>

01:01
合同违约责任和赔偿损失的区别
合同违约责任和赔偿损失都是合同责任的两种体现方式，其实两者的区别还是挺大的。合同违约所承担的责任主要是支付违约金，有惩罚性和补偿性两种形式相结合的责任性质，并且支付违约金的数额与实际产生的损失金额没有直接的关系，即使受害者没有受到损失，一旦

1,764 15,340
01:11
企业停产停业损失怎样计算
根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十三条规定，对因征收房屋造成停产停业损失的补偿，根据房屋被征收前的效益、停产停业期限等因素确定。具体办法由省、自治区、直辖市制定。这个条文的意思是说，企业因为拆迁造成的停产停业的损失，按照企业在被拆之

1,916 15,340
01:04
停运损失费赔偿标准和依据
停运损失费赔偿标准和依据如下：一般按照其实际损失进行赔偿。如果受害人是以被损车辆用于货物运输或者旅客运输经营活动，在车辆修复期间，造成经济收入的减少，由相关事故责任人对该损失进行的赔偿，依据为《中华人民共和国民法典》。根据相关法律规定可知，

12,980 15,340