工期索赔的解决原则是哪些

2024-05-18 9

普法内容

工期索赔主要有两大处理原则：一是不同类型工程拖期的处理原则。工程拖期可以分为＂可原谅的拖期＂和＂不可原谅的拖期＂。可原谅的拖期是由于非承包商原因造成的工程拖期，不可原谅的拖期一般是承包商的原因而造成的工程拖期。二是共同延误下的工期索赔的处理原则。在实际施工过程中，工期拖期往往是两、三种原因同时发生（或相互作用）而形成的，也称＂共同延误＂。在这种情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：（1）先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定＂初始延误＂者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。（2）若初始延误者是业主，则在业主造成的延误期内，承包商既可得到工期延长，又可得到经济补偿。（3）若初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的时间段内，承包商可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

不可抗力索赔原则有哪些？求帮助解答
因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。1．工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；2．发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责

2024-06-21 20
工程的延期索赔如何解决
关于工程的延期索赔，首先要正确认识索赔的作用，严格规定合同中的索赔条款。合同一经签订，合同双方即产生权利和义务关系，索赔是建筑施工民法典律效力的具体体现，没有索赔和关于索赔的法律规定，合同的实施就得不到保证。索赔能对违约者起警戒作用，有助

2024-06-21 15
有哪些建筑工程索赔处理原则？具体是指的什么
工程索赔的处理原则有哪些？程索赔的基本原则是建设工程合同当事人在索赔活动中应当遵循的一般性准则。在索赔中坚持有关的基本原则，是索赔取得成功的关键。应本着实事求是、公平公正的态度进行对待，必须要遵循严格以合同作为依据、及时收集索赔资料的原则、

2024-07-01 17

专业问答更多>>

哪些是认定工程索赔的决定
可以进行施工索赔的条件是： 1.合同对方违约，不履行或末正确履行合同义务与责任； 2.合同错误，如合同条文不全、错误矛盾，设计图纸、技术规范错误等； 3.合同变化； 4.工程环境变化，包括法律，物价和

2023-06-05 15,340
借贷纠纷解决原则有哪些
民间借贷纠纷如何解决关于民间借贷纠纷的解决，必须遵循以下原则： 1、人民法院审查借贷纠纷案件的起诉时，要求原告提供书面借据;无书面借据或无法提供的，应提供必要的事实根据或与自己无利害关系的两人以上的证

2022-10-26 15,340
什么是工程索赔？工程索赔的意思是什么？工程索赔的依据和处理原则
工程索赔是指工程承包合同履行中发包人或承包人因对方不履行或不完全履行约定的义务，或者由于对方的行为以及无法防止的外因使权利人受到损失时而向对方提出赔偿要求的权利。工程索赔是双向的，包括施工索赔和业主索

2022-02-15 15,340
按照工程索赔的主要原则
工程索赔有如下原则：第一，索赔必须以合同为依据第二，及时、合理处理索赔。第三，必须注意资料的积累。第四，加强索赔的前瞻性，有效避免过多的索赔事件的发生。根据《民法典》第八百零三条规定：发包人未

2023-07-04 15,340

法律短视频更多>>

00:58
承包人可以索赔的施工赔偿有哪些
在施工合同履行过程中发生下列情形之一，承包人可以索赔：发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。工程设计变更。发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。因施工中断

1,603 15,340
01:00
变更抚养的处理原则有哪些
变更抚养的根本处理原则是有利于未成年子女利益。一般来说，无论是离婚协议还是法院作出的离婚判决、调解，都具有严格的约束力，双方都应当遵照履行。除非是双方能够协商一致或者是出现了法律规定的情形，有正当、合理的理由，才可以请求变更抚养权，否则变更

490 15,340
01:06
合同履行的基本原则有哪些
合同履行基本原则包括全面履行原则、诚信履行原则和保护生态环境原则。根据我国民法典合同编的相关规定，合同当事人在履行合同时应当按照合同的约定全面地履行自己的义务，同时要遵循诚信原则，尽到相应的通知、协助和保密等义务。并且在合同的履行过程中还要

742 15,340