您的位置:法师兄 > 律师普法 > 工程质量纠纷起诉书样本
工程质量纠纷起诉书样本

工程质量纠纷起诉书样本

2024-05-25 1
普法内容
工程质量纠纷起诉书 原告:**市**溶剂有限公司 法定代表人:申**经理 被告:**市建筑工程三公司**分公司 法定代表人:尤**经理 诉讼请求 1、请求判决被告向原告交付全部工程图纸等资料及支付逾期交工的违约金60万元; 2、请求判决被告向原告赔偿违约造成的经济损失170706 5.77元(并对其所承建工程进行鉴定后确定实际损失额); 3、诉讼费等由被告承担; 事实与理由 二00四年二月二十五日,原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定:由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的全部工程图纸并承建该工程,合同工期从2004年3月15日至2004年9月15日,但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸,2005年1月29日,双方又签定一份《工程进度协议》约定:“土建以及安装工程未完部分,自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工试车。如不能按时完工,每延误一天工期罚乙方一万元”。但被告仍然未在此约定的期限内完工,也没有正式交工验收,有关工程图纸仍然未予交付。无奈之下,原告于2005年5月19日点火试车,至此被告又延期60日,被告应按照约定交付工程图纸并支付违约金60万元;试运行过程中,原告发现该工程存在严重的质量问题,但被告也不按照合同约定尽维修责任,导致原告产出废品损失43973 2.10元,工程维修损失1240 13.67元,停产损失1143320元,共计损失170706 5.77元。另外,该工程还存在偷工减料、漏建少建以及内在的严重质量问题,致使工程多处出现塌方和裂纹,给原告造成巨大经济损失。为此,原告请求法院委托有关部门按照国家对该类工程施工的规范要求进行鉴定,其损失另行计算。 综述:被告不讲诚信,一再违反合同,是严重的违约行为,应当承担违约责任,造成原告的损失也应予以赔偿。为保护原告的合法权益不受侵犯,特向人民法院提起诉讼,请求依法判决。 此致 **县人民法院 具状人:**市**有限公司 二00八年x月二十三日

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 二手房质量纠纷起诉流程
    二手房质量纠纷起诉流程

    二手房质量纠纷起诉流程: (1)向有管辖权的法院立案庭递交诉状。 (2)立案审查,符合立案条件的,通知当事人7日内交诉讼费,交费后予以立案。 (3)在法庭主持下,双方当事人协议解决二手房纠纷。 (4)达成调解协议,制作调解书,双方当事人签收

    2020-07-29 129
  • 工程质量纠纷怎么解决工程质量纠纷诉讼时效是多久
    工程质量纠纷怎么解决工程质量纠纷诉讼时效是多久

    一、建设工程质量纠纷可以当事人之间协商处理,不过当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成时,向仲裁机构申请仲裁更有利问题的解决,因为当事人可以选择建设工程领域的专家进行仲裁。 此外,也可以通过诉讼解决。 二、建设工程质量纠纷诉讼时效是指在建设

    2021-01-03 137
  • 工程质量承诺书范本
    工程质量承诺书范本

    施工质量承诺书 为确保__工程施工质量我公司郑重承诺,将依照施工合同对本次施工范围内的质量承担职责,承诺基本资料如下: 1、依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。 2、建立质量职责制,对建筑工程的施工质量负责。要求

    2024-06-20 3
专业问答更多>>
  • 民间借款纠纷起诉书怎么写,经济纠纷起诉书范本,样本

    1、文头。一般写“民事起诉书”或“民事起诉状”。2、列明诉讼主体。原告和被告是基本的诉讼主体。有第三人的,还要列明第三人。自然人诉讼主体的,要按照“姓名,性别,民族,出生年月日,职业,住址,身份证号、

    2022-10-05 15,340
  • 药品质量纠纷起诉要多少钱(产品质量纠纷起诉状)

    律师在代理法律事务时,因各地经济水平不同、案件容易程度不同,所以请律师写产品质量纠纷起诉状收费标准各不相同,具体标准请与律师协商。

    2023-09-26 15,340
  • 建设工程质量纠纷, 我已经起诉, 对方确认工程质量问题你能胜诉吗?

    1、从你们双方签订的合同来看,属于建设工程施工合同。而且对方多名亲属在该法院工作,换个法院审理对你更有利。 2、对方已经将该部分房屋卖与他人,并交付使用,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,法院

    2022-01-21 15,340
  • 如何写建筑工程质量起诉书?

    内容包括: 1、首先写明当事人基本情况。 2、写明建筑工程质量纠纷起诉请求事项。 3、说明建筑工程质量起诉请求所依据的事实和理由。 4、纠纷起诉的证据和证据来源。 5、结尾:当事人签字盖章生效。

    2023-11-19 15,340
法律短视频更多>>
  • 债务纠纷起诉程序是怎样的 01:16
    债务纠纷起诉程序是怎样的

    债权人要提起诉讼的,首先要写好起诉状,起诉状中要包含起诉的请求和理由。写好起诉状后,再带上起诉状、身份证、户口本、相关证据原件或者复印件到被起诉人户口所在地,或者居住满一年以上的经常居住地的法院提起诉讼。法院决定审理案件之后,会先组织双方进

    961 15,340
  • 工程质量验收的基本要求是什么 01:07
    工程质量验收的基本要求是什么

    工程质量验收的基本要求包含很多内容。建筑工程施工质量应该符合质量验收的统一标准和相关的验收规范要求,施工质量也应该符合国家工程勘察、设计的要求。工程质量的验收都应该是建立在,各个施工单位自行检查评估的基础之上才开始进行验收。涉及到结构安全的

    1,462 15,340
  • 工程欠款纠纷能直接起诉法院吗 01:05
    工程欠款纠纷能直接起诉法院吗

    工程欠款是由材料费、人工费等多种款项、多个合同构成的。所以,工程欠款纠纷不一定能直接到法院提起诉讼。工程欠款纠纷的解决途径应当按如下步骤来判断: 1、是否为人工费,如果是工人的劳动报酬等人工费支出,依据劳动争议仲裁前置原则,应当先提起劳动仲

    1,164 15,340
张神兵律师 张神兵律师

广东律参律师事务所 | 合伙人

擅长:刑事辩护、民事诉讼
咨询律师
134-1035-7909
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?