承包人提出支付费用索赔有三种方式

2021-04-12 466

普法内容

承包人提出费用索赔一般有以下三类：（一）对投标时无法预料的恶劣实际情况或者障碍进行索赔；（二）对监理不合理确定的费率或者额外工程的费用进行索赔；（三）对工程延误、中断影响工程进度导致有关费用增加进行索赔。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

购房常用付款方式有三种
1.全款一次性支付，购房人一次性支付所有房款，这是开发商和二手房主最喜欢的付款方式，因为钱款当即收入手中。2.全款分期支付。购房人分若干次，将购房款支付给开发商或二手房主。3.公积金贷款，购房人使用自己的住房公积金，对自己想要购入的房屋进行

2021-03-29 940
承包人可以向发包人索赔方式有哪些
承包人可以按照下列程序书面向发包人索赔： 1、索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知； 2、在发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期或赔偿经济损失的索赔报告及相关资料； 3、工程师在收到承包人提交的索赔报告及相关资料后2

2022-03-26 1,143
承包人向发包人提出索赔的程序
承包人向发包人提出索赔的程序为： 1、在索赔事件发生后，发出索赔通知； 2、提交正式的书面索赔材料； 3、工程师进行审核； 4、三方进行协商，确定赔偿价款。

2021-03-13 266

专业问答更多>>

有哪三种承包方式
承包方式一般有总承包、分承包和独立承包三种。总承包是发包人与总承包人签订建设工程合同的承包方式；而分承包是总承包人经过发包人同意将自己承包的部分工作交由第三人完成的承包方式，独立承担是承包人完全依靠自

2022-06-11 15,340
房款支付有多种方式？
付款方式共四种。 1、一次性付款是过去最为常见的付款方式，目前一般多用于那些低价位小单元的楼盘销售。 2、分期付款又分为免息分期付款和低息分期付款，是目前比较吸引人的付款方式。 3、按揭付款 4、公积

2023-10-12 15,340
离婚有几种方式的抚养费需要提前支付的
离婚后抚养费要提前多长时间支付，男女双方可以进行协商，可以按期支付，也可以一次付清，可以根据实际情况决定。协商不成的，按照法律规定，一般按照月总收入的百分之二十到百分之三十支付，按月进行支付，或者特殊

2023-08-10 15,340
加班费的支付方式有几种加班费休假方式
一企业中的高级管理人员、外勤人员、推销人员、部分值班人员和其他因工作无法按标准工作时间衡量的职工 二企业中的长途运输人员、出租汽车司机和铁路、港口、仓库的部分装卸人员以及因工作性质特殊，需机动作业的

2022-08-27 15,340

法律短视频更多>>

01:08
承包方可按什么程序向发包方索赔
承包方向发包方索赔的程序为首先在索赔事件发生后向工程师发出索赔意向通知。然后向工程师提出索赔报告及有关资料。工程师在收到上诉资料后给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。最后再向工程师送交最终的索赔报告。工程师在收到承包人送交的索赔

1,044 15,340
00:58
承包人可以索赔的施工赔偿有哪些
在施工合同履行过程中发生下列情形之一，承包人可以索赔：发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。工程设计变更。发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。因施工中断

1,648 15,340
00:56
用人单位不支付加班费的怎么赔偿?
用人单位不支付加班费的，劳动者可以向劳动争议仲裁部门提起仲裁，要求用人单位支付加班工资。根据《中华人民共和国劳动法》的规定，安排劳动者延长工作时间的，用人单位需要支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬。休息日安排劳动者工作又不能安排补休的

2,646 15,340