承包人可以向发包人索赔方式有哪些

2022-03-26 1,130

普法内容

承包人可以按照下列程序书面向发包人索赔： 1、索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知； 2、在发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期或赔偿经济损失的索赔报告及相关资料； 3、工程师在收到承包人提交的索赔报告及相关资料后28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据； 4、工程师在收到承包人提交的索赔报告及相关资料后28天内未回复或进一步要求承包人的，视为已认可索赔； 5、当索赔继续进行时，承包人应分阶段向工程师发出索赔意向，并在索赔结束后28天内向工程师发送相关信息和最终索赔报告。

《中华人民共和国民法典》
第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

工程索赔指承包人向发包人的索赔
工程索赔指承包人向发包人的索赔是正确的。工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的

2022-12-27 45
承包人向发包人提出索赔的程序
承包人向发包人提出索赔的程序为： 1、在索赔事件发生后，发出索赔通知； 2、提交正式的书面索赔材料； 3、工程师进行审核； 4、三方进行协商，确定赔偿价款。

2021-03-13 261
发包人和领导的发包人可以反向索赔吗
发包人反索赔，即发包人向承包人提出索赔，是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务，或是由于承包人的行为使发包人受到损失时，发包人为了维护自己的利益，向承包人提出索赔。广义的发包人反索赔包括二方面，一是施工索赔的预防，二是发包人向承包人提出

2021-01-25 209

专业问答更多>>

发包人必须向承包人索赔吗
工程建设当中，因承包人原因造成的损失，不能索赔；非承包人的原因造成的损失分两种情况： 1、人为的造成（比如监理、设计等）可以索赔工期和费用； 2、非人为的(比如地震、暴雨等自然灾害）只能索赔工期，不能

2023-07-21 15,340
2022年发包人向承包人的索赔包括什么
承包商向业主的索赔包括以下内容： 1、业主未能及时向承包商提供指令或指令错误； 2、业主未按合同时间提供图纸； 3、业主延期开工或暂停施工； 4、业主没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化； 5、业

2022-11-21 15,340
发包人可以给承包人索赔损失么
在工程建设中，承包人造成的损失不能索赔；非承包人造成的损失分为两种情况：1。人为造成的（如监理、设计等。）可以索赔工期和费用；2、非人为（如地震、暴雨等自然灾害）只能索赔工期，不能索赔费用。在这种情况

2021-12-04 15,340
承包方是否需要向发包方索赔
（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程师在收到有关资料后，于28天内给予答复等

2023-07-22 15,340

法律短视频更多>>

01:08
承包方可按什么程序向发包方索赔
承包方向发包方索赔的程序为首先在索赔事件发生后向工程师发出索赔意向通知。然后向工程师提出索赔报告及有关资料。工程师在收到上诉资料后给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。最后再向工程师送交最终的索赔报告。工程师在收到承包人送交的索赔

1,016 15,340
01:36
建设工程有哪些承发包方式
通常，建设工程的承发包方式包括以下几种：协议方式和投标方式，是通过确立承发包关系方式的不同而区分的。协议方式，即承发包双方采用协商的方式达成协议，确定承发包关系。则投标方式指建设单位打算定标底后，以公开招标或指定招标来邀请施工企业投标，并

1,975 15,340
01:04
建设工程发包方式有哪些
建设工程发包方式主要有以下几种： 1、工程总包的方式，发包人将全部工程发包给一个施工单位，或者发包给由多个施工单位组成的施工联合体，作为施工的总承包单位； 2、工程总承包管理方式，发包人将全部工程发包给一个施工单位，或者多个施工单位组成的施

498 15,340