建设工程纠纷停工造成的误工费如何计算

2020-01-27 150

普法内容

停工、窝工的工日单价按普通工日单价的70%计算综合价格;工日数按施工现场直接生产工人(包括机械操作人员，不包括管理人员)人数计算。停工、窝工的工日一般按不多于3个月的实际停工天数计算，停工超过3个月时，超过部分由承发包双方另行协商。

《工资支付暂行规定》第十二条非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的，用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的，若劳动者提供了正常劳动，则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准；若劳动者没有提供正常劳动，应按国家有关规定办理。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

如何计算建筑工程中的设备费
1、当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。 2、因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自由时，按照机械折旧费计算索赔费用。 3、当施工机械是企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。

2024-06-24 28
造成建设工程结算纠纷的依据是什么？
建设工程结算纠纷的原因有： 1、建设工程招投标程序中的违法行为； 2、招投标程序中的串标、泄露标底的行为； 3、缺乏有效的诚信机制； 4、法制缺陷留下造成逃废工程款的漏洞。

2021-04-16 122
工程建设合同公证费如何计算的呢
证明土地使用权出让、转让，房屋转让、买卖及股权转让标的额500000元以下部分，收取比例为0．3％，按比例收费不到200元的，按200元收取。

2024-05-19 16

专业问答更多>>

停电时怎样计算因施工造成的误工费
1、要看是什么原因停电，如果是业主方面原因的停电，应该由业主事先发布停电通知，这样可以索赔工期。 2、如果是施工方原因停电，当然就不可以索赔。 3、有的合同是规定一周内累计停电达到或者超过8小时，可以

2023-03-26 15,340
建设工程量如何计算
1、承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发

2022-06-24 15,340
建设工程设计工程合同纠纷起诉流程和费用(建设工程合同纠纷诉状)
案由:建设工程施工合同纠纷诉讼请求 1、判令被告立即返还保修款建设工程合同纠纷诉状62259.24元，延迟支付的违约金巧6694.12元;以上两项共计68953.36元; 2、以上金额截至2007年

2023-10-18 15,340
造成建筑工程误工费的法律责任
建筑工程人员误工费法律的规定是：误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间（误工时间）内，因无法从事正常工作而实际减少的收入，根据受害人的误工时间和收入状况确定，赔偿

2023-12-07 15,340

法律短视频更多>>

00:51
工人工伤误工费和生活费怎么计算
工人工伤误工费和生活费的计算如下： 1、原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付； 2、生活费标准为本单位职工因公出差伙食补助标准。要求医疗机构出具诊断证明，经办机构同意，工伤职工到统筹地区以外就医。根据相关法律规定可知，停工留薪期一般不超

1,426 15,340
00:55
建设工程施工合同纠纷管辖怎么确定
关于建设工程施工合同纠纷的管辖权确定，有如下两种不同的情形： 1、合同约定存在有效仲裁条款的，依法属于《民事诉讼法》第一百二十四条，双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁、不得向人民法院起诉，人民法院应当告知原告向仲裁机构申请仲裁的情形，该案应

838 15,340
01:18
建筑工程欠款纠纷如何解决
建筑工程欠款纠纷的解决：拖欠工程款应找劳动或司法部门，如公安局、人民法院等。在项目法人出资方出资到位的情况下，施工企业只应将项目法人作为被告。法律规定，施工单位拖欠工人或其他劳动者工资的，受害人可根据《民事诉讼法》的规定，向法院提起民事诉讼

674 15,340