您的位置:法师兄 > 律师普法 > 哪些情况下承包人可以主张工期顺延?
哪些情况下承包人可以主张工期顺延?

哪些情况下承包人可以主张工期顺延?

2021-01-23 145
普法内容
在下列情况下承包人可以主张工期顺延:承包人在隐蔽工程被隐蔽前通知发包人,但发包人没有及时检查的;或者发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的。
《中华人民共和国民法典》第七百九十八条 隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 承包人可以顺延工程工期的情形
    承包人可以顺延工程工期的情形

    承包人可以顺延工程工期的情形有: 在建设工程施工合同履行过程中,如果出现以下情形,承包人可以顺延工程工期: 1、隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查,发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程工期。 2、发包人未按照约定的时间和要求提

    2021-01-16 239
  • 承包人主张工期顺延需要注意什么事项
    承包人主张工期顺延需要注意什么事项

    (1)准备收集固定导致工期延误的事实证据,比如变更设计工程量增加、质量标准提高、施工图纸没有到位、开工延迟、指令错误、拖延验收隐蔽工程等事实; (2)这些事实与工期延误之间具有因果关系,即拖延的事实必须在关键线路上; (3)顺延的具体天数,

    2024-05-30 14
  • 民法典规定工期顺延包括哪些情况
    民法典规定工期顺延包括哪些情况

    《中华人民共和国民法典》第八百零三条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期。 因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,合同明确约

    2024-06-25 24
专业问答更多>>
  • 法院可以延期开庭吗?哪些情况下可以延期开庭?哪些情况下可以延期

    根据我国《刑事诉讼法》、《民事诉讼法》等诉讼法规定,法院在已经确定的开庭审理日期后,当事人或者法院有其他法定事由的是可以延期审理案件的。那么,哪些情况下可以会延期审理呢?下面由法律经验为您整理介绍。

    2022-04-08 15,340
  • 什么情况下承包人可以主张发包人返还工程质量保证金

    有下列情形之一,承包人请求发包人返还工程质量保证金的,人民法院应予支持: (一)当事人约定的工程质量保证金返还期限届满; (二)当事人未约定工程质量保证金返还期限的,自建设工程通过竣工验收之日起满二年

    2022-10-14 15,340
  • 哪些情况下可以主张行使抵押权

    抵押权的行使必须具备一定的条件,抵押权人行使抵押权必须具备以下条件: (1)抵押权必须有效存在; (2)债务人的债务履行期已届满,而债权人未受清偿; (3)债务未清偿须不是因为债权人方面的事由所造成。

    2023-11-12 15,340
  • 工期顺延包括哪些情况及其原因

    1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。 2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺

    2022-12-02 15,340
法律短视频更多>>
  • 工期顺延哪些情况算合法 01:14
    工期顺延哪些情况算合法

    工期顺延的合法情况有,发包人要求承包人增加工程量;发包人变更设计;发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺

    1,120 15,340
  • 合同在哪些情况下可以终止 01:08
    合同在哪些情况下可以终止

    有以下情形的,可以终止合同: 1、双方已经履行了债务; 2、抵销权人行使了债务的抵销权; 3、由于债权人的原因,债务人按照法律规定将标的物提存; 4、债权人单方面地免除债务人的债务; 5、债权债务归于同一人; 6、其他标志着合同的权利义务关

    788 15,340
  • 哪些情况下继承权会丧失 01:27
    哪些情况下继承权会丧失

    有如下情况的,继承权会丧失: 1、故意杀害被继承人的。继承人故意杀害被继承人是一种严重的犯罪行为,不论是既遂还是未遂都丧失继承权; 2、为争夺遗产而杀害其他继承人的。继承人杀害其他继承人,既包括法定继承人杀害遗嘱继承人的情形,也包括遗嘱继承

    383 15,340
章法律师 章法律师

广东律参律师事务所 | 律所主任

擅长:民事诉讼、房产纠纷
咨询律师
400-110-2019
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?