2023工程索赔的条件

2024-06-20 5

普法内容

索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件，通常承包商可以索赔的事件有： 1．发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。 2．因工程变更，比如设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更，造成时间和费用的损失。 3．发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。 4．发包人延期支付期限造成承包人的损失。 5．非承包人的原因导致工程的暂时停工。 6．物价上涨，法规变化及其他。此外，提出索赔还需要符合一些前提条件：首先，与合同对照，事件造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；其次，造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；最后，承包人是按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

建筑工程有哪些索赔条件
1.构成施工项目索赔条件的事件发生；2.与合同对照，事件造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接经济损失；3.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

2020-08-18 319
有效进行工程索赔的条件是什么
有效进行工程索赔的条件是： 1、承包人应当在知道或者应当知道索赔后二十八日内向发包人提交索赔意向通知书，说明索赔原因，承包人逾期未发出索赔意向通知的，丧失索赔权； 2、承包人应在发出索赔意向通知书后二十八天内正式向发包人提交索赔通知书，索赔

2022-04-14 341
建筑工程索赔要具备哪些条件
进行工程索赔的条件是： 1.合同对方违约，不履行或末正确履行合同义务与责任； 2.合同错误，如合同条文不全、错误矛盾，设计图纸、技术规范错误等； 3.合同变化； 4.工程环境变化，包括法律，物价和自然条件变化等； 5.不可抗力因素，如恶劣天

2021-01-17 131

专业问答更多>>

工程索赔的方式有哪些？工程索赔的条件是什么
工程索赔在工程中是经常遇到的事情，因为工程索赔发生在合同履行的过程之中，所以工程索赔要严格按照合同的约定来进行，导致工程索赔的原因有很多，例如天气的变化以及设计图纸的变更等都可能引起工程索赔，那么工程

2022-12-10 15,340
工伤索赔流程是怎样的, 工伤索赔的条件有哪些
根据我国相关相关法律法规规定，工伤索赔流程如下：第一步，明确就医的医疗机构；第二步，认定工伤（一）认定标准工伤的认定标准总的来说涉及到三个方面：工作时间、工作场所、因工作受到伤害。具体表现包括： 1

2022-05-04 15,340
提交工程索赔证据条件
1、索赔证据提交的主体都是提出索赔的施工单位我国现行法律对民事举证责任的规定是“谁主张，谁举证”，提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。中华人民共和国建设部与国家工商行政管理局制定的《施工合同》示

2022-08-26 15,340
2023年工程索赔费用怎么计算?
1、索赔费用的组成。 (1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括：人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。法定的人工费增长以及非施工单位

2023-06-12 15,340

法律短视频更多>>

01:21
工程索赔程序怎么走
工程索赔的程序包括发出索赔意向通知、提交补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料、向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告等。工程索赔程序具体如下： 1、索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知； 2、发出索赔意向通知后的

671 15,340
00:58
建设工程索赔时效是怎样的
在建设工程索赔纠纷中，受到侵害的一方可以起诉另外一方，要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的，而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方

1,179 15,340
00:53
无效建筑工程施工合同的条件
无效的建筑工程施工合同，具有以下条件。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》的相关规定可知，在下列几种情形下订立的建设工程施工合同，均认定为无效合同：1、承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；2

1,546 15,340