合同工期怎样计算

2022-03-22 541

普法内容

合同竣工日期的确定有以下原则： 1、竣工日期为双方确认的日期； 2、竣工验收合格的，以竣工验收合同之日为竣工日期； 3、承包人已提交竣工验收报告，发包人延误验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期； 4、未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，以占有建设工程之日为竣工日期。

《中华人民共和国民法典》
第四百七十条  合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：（一）当事人的姓名或者名称和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。
第七百八十八条  建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第七百九十五条  施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

计算合同工期
计算合同工期的方式是用竣工时间减去开工时间。开工时间一般可根据施工合同的约定、下发的开工通知等文件来确定；而竣工时间也可根据施工合同的约定、双方确认的日期、验收合格的日期等来确定。

2021-03-23 144
合同工期和计算工期不一致怎么办
合同工期和计算工期不一致的处理方法如下： 1、劳动合同中约定的合作工期与计算工期不符，劳动者应先与用人单位进行协商； 2、协商无法解决，可以向当地劳动保障监察机构投诉举报； 3、投诉后仍存在争议的，可以向当地的劳动争议仲裁委员会提出书面申请

2023-05-30 9
标准施工合同工期顺延计算是怎么样的？
在工程实务中，计算工期延误的方法，主要有以下几种： 1．工期分析法。依据合同工期的网络进度计划图，对比承包人完成各种原因增加的工程量所需用工时，并考虑工序改变等影响，分析干扰事件发生之后的工期损失，计算索赔值。 2．实测法。承包人在延期事件

2024-06-13 25

专业问答更多>>

怎样计算工程合同的工期？
合同工期指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数，包括开工日期与竣工日期。其中开工日期是指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期竣工日期是指发包

2023-07-01 15,340
无故解除劳动合同期间工资怎样计算
无故解除劳动合同，涉及违法解除劳动关系，可以申请劳动仲裁，要求解除劳动关系，同时要求对方支付拖欠的工资，同时再要双倍的赔偿金。

2023-06-17 15,340
怎样计算无期限合同补偿金
在本单位工作一年有一个月工资的补偿，不足半年算半个月，超过半年算一年，比如上班五年三个月就有五个半月工资，工资按解除合同前12个月平均工资算

2023-06-01 15,340
合同签定后怎样计算有效期
合同生效时间的计算方法： 1、承诺生效时合同成立； 2、如果合同双方采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立； 3、如果合同双方采用信件、数据电文等形式订立合同的，签订确认书时合同

2022-06-09 15,340

法律短视频更多>>

01:04
刑期的起止日怎样计算
刑期的起止日计算一般是从判决执行之日起开始计算的，判决之前被先行羁押的，可以折抵相应的刑期。刑期的起止日的计算情况主要有： 1、管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日； 2、拘役的刑期，从判决执行之日

3,691 15,340
01:04
未签订合同双倍工资计算
未签劳动合同的，双倍工资。具体如下：未签劳动合同，双倍工资计算的起算时间为用工之日起满一个月的次日，截止时间为补订书面劳动合同的前一日；计算标准，按劳动者实际获得的月收入扣除加班工资、非常规性奖金、福利性、风险性等项目后的正常工作时间月工资

1,734 15,340
01:06
租赁合同时间怎么计算
租赁合同的时间计算，一般由双方约定。例如，双方约定何年何月何日起开始租赁，就按照约定的内容来确认合同的起算时间。如果存在欺诈、胁迫、显失公平或者重大误解的情形，当事人可以请求法院撤销租赁合同，同时确认合同的正确起算时间。对于租赁合同的截止日

2,204 15,340