因发包人导致工期延误的承包人如何索赔

2021-01-22 665

普法内容

发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔： 1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。 2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。 3、发包人逾期提供甲供材料。 4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

工期延误承包人可以索赔的费用
因发包人原因，如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的，承包人可以要求赔偿根据民法典规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压

2024-06-18 44
因承包人原因造成工期延误，发包人可以终止合同吗
倘若甲乙两方均达成了共同解除合同的意向，那么便可尊重其意愿解除合同。若承包人因为自身原因而无法按照约定的期限完成工程，并且在明示或已实施的行为中表露出将不再继续承担施工义务，那么作为发包人则具备法定权力要求终止合约。当发包人在催促之后，给

2024-04-27 33
工程索赔指承包人向发包人的索赔
工程索赔指承包人向发包人的索赔是正确的。工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的

2022-12-27 54

专业问答更多>>

工期延误承包人可以索赔吗
因发包人原因，如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的，承包人可以要求赔偿。根据合同法规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工

2021-09-29 15,340
公司承包到期, 但是有承包期, 导致工程延误
首先，您可以与总部联系，让公司总部对老板所谓延误的单据做书面核对，如果没有延误的，您可与老板协裔，不成起诉到法院。其次，即便有延误的，老板罚款。如果您与老板的承包合同没约定或许没有合同，那么就应该按

2022-02-02 15,340
工程延期交付发包方怎么索赔，发包方如何索赔工程延期的情况
现在许多的建设工程，因为工程量太大，并且比较复杂，难以进行处理就会选择以分包的方式承包给众多的工程队去分批次处理，但是现实生活当中，有的时候会发生承包工程的人拖延交付工程期限的现象，那么工程延期交付发

2022-10-13 15,340
工期延误发包人应该承担何种责任？
发包人违反先履行合同义务，导致工期延误的情形： 1、发包人没有按约定提供施工条件，如拖延提供施工场地、迟延提供施工图纸及技术资料、迟延通知开工、未办理合同约定及法律规定办理各项审批手续导致勒令停工等；

2023-10-01 15,340

法律短视频更多>>

00:44
发包人的反索赔是什么
发包人反索赔，即发包人向承包人提出索赔，是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务，或是由于承包人的行为使发包人受到损失时，发包人为了维护自己的利益，向承包人提出索赔。广义的发包人反索赔包括二方面，一是施工索赔的预防，二是发包人向承包人提出

1,466 15,340
00:58
承包人可以索赔的施工赔偿有哪些
在施工合同履行过程中发生下列情形之一，承包人可以索赔：发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。工程设计变更。发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。因施工中断

1,654 15,340
01:08
承包方可按什么程序向发包方索赔
承包方向发包方索赔的程序为首先在索赔事件发生后向工程师发出索赔意向通知。然后向工程师提出索赔报告及有关资料。工程师在收到上诉资料后给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。最后再向工程师送交最终的索赔报告。工程师在收到承包人送交的索赔

1,056 15,340