您的位置:法师兄 > 律师普法 > 工期索赔的内容是什,怎么规定的
工期索赔的内容是什,怎么规定的

工期索赔的内容是什,怎么规定的

2023-08-17 14
普法内容
工期索赔的内容是,如果因发包人的原因,致使工期暂停或超过期限的,则承包人可顺延工期并要求赔偿;如果因施工的原因致使工期延长的,发包人可要求施工人返工、改建和赔偿。
《中华人民共和国民法典》
第八百零一条  因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
第八百零三条  发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条  因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 员工试用期最新规定的内容是什么呢?
    员工试用期最新规定的内容是什么呢?

    1、劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过六个月。 2、同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。以完成一定工作

    2024-06-03 11
  • 索赔函范文的内容有什么
    索赔函范文的内容有什么

    工程延误工期索赔函(范文)致份有限公司的函股份有限公司:根据工期和施工总进度计划安排,楼楼地面垫层施工为每天确保至少一层,我方在监理例会及施工现场多次提醒贵单位现场负责人,根据工期要求安排你方现场施工人员,保证施工进度。现由于贵单位现场施工

    2024-06-05 9
  • 工伤事故索赔的规定是什么
    工伤事故索赔的规定是什么

    工伤事故索赔的规定是:根据《中华人民共和国保险法》规定,保险事故发生后,投保人、被保险人或者受益人提出索赔时,保险公司认为需要提交有关证明和资料的,应当及时一次性通知对方;材料齐全后,保险公司应当及时核实。情况复杂的,应当在30天内核实,并

    2022-04-14 197
专业问答更多>>
  • 索赔员的职责和工作内容是什么?

    索赔员工作职责有: 1、熟悉授权索赔业务的工作流程。 2、协助业务接待,认真检查索赔车辆,做好车辆索赔的鉴定。 3、整理和保存索赔档案。 4、负责客观真实的开展索赔工作。 5、主动收集、反馈有关车辆维

    2023-09-15 15,340
  • 工期索赔的计算方,具体的规定是什么

    工期索赔的计算方法有,网络分析法,即分析延误前后的施工网络计划,计算出工程应顺延的期限;比例分析法,即分析增加或减少的单项工程量(工程造价)与合同总量(合同总造价)的比值,来进行推断,以及其他方法。

    2023-09-07 15,340
  • 工伤的内容是什么?赔偿规定是什么?

    1.依照《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:(一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;(二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事

    2022-04-14 15,340
  • 工期索赔的法律规定

    可以进行工期索赔的规定是:如果因发包人的原因,致使工期暂停或超过期限的,则承包人可顺延工期并要求赔偿;如果因施工的原因致使工期延长的,发包人可要求施工人返工、改建和赔偿。

    2023-06-15 15,340
法律短视频更多>>
  • 离婚过程赔偿制度的限定内容是什么 01:07
    离婚过程赔偿制度的限定内容是什么

    离婚损害赔偿,是指夫妻之间因为一方存在法定过错情形,致使婚姻关系破裂,在离婚时对无过错的一方所受的损失而进行的民事赔偿。离婚过程中,要求对方给予离婚损害赔偿,需要满足以下的条件:1、离婚损害赔偿请求权的行使,必须是在离婚诉讼过程中提出的。请

    634 15,340
  • 发包人的反索赔是什么 00:44
    发包人的反索赔是什么

    发包人反索赔,即发包人向承包人提出索赔,是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务,或是由于承包人的行为使发包人受到损失时,发包人为了维护自己的利益,向承包人提出索赔。广义的发包人反索赔包括二方面,一是施工索赔的预防,二是发包人向承包人提出

    1,403 15,340
  • 建设工程索赔时效是怎样的 00:58
    建设工程索赔时效是怎样的

    在建设工程索赔纠纷中,受到侵害的一方可以起诉另外一方,要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的,而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方

    1,181 15,340
丰培铭律师 丰培铭律师

天津东方律师事务所 | 专职律师

擅长:婚姻家庭、刑事辩护、继承
咨询律师
185-0044-7788
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?