您的位置:法师兄 > 律师普法 > 在施工中因甲方的材料不到位向甲方索赔误工费怎么写
在施工中因甲方的材料不到位向甲方索赔误工费怎么写

在施工中因甲方的材料不到位向甲方索赔误工费怎么写

2024-07-14 10
普法内容
1、首先,甲方是否有明确的文件,要施工方停工是否写明从什么时候起停工。 2、如果停工时间较长的话,你的施工技术人员是得不到工资赔偿的,他们应该退场。 3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。 4、可以自行的设备如汽车等,得不到停滞补偿,因为你可以移到别的工地。 5、塔吊、脚手架可按租赁费用计补偿。 收集好证据,办理好监理及甲方现场代表的签证,编制索赔计算书报建设单位。

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 因甲方停工造成误工费怎样索赔
    因甲方停工造成误工费怎样索赔

    1、首先,甲方是否有明确的文件,要施工方停工是否写明从什么时候起停工。 2、如果停工时间较长的话,你的施工技术人员是得不到工资赔偿的,他们应该退场。 3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。 4、可以自行的设备如汽车等,得不到停滞

    2024-06-22 27
  • 甲方原因停工索赔标准
    甲方原因停工索赔标准

    甲方原因停工索赔应该按照建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。 因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔)。由于甲方原因停工的乙方可

    2021-12-11 3,031
  • 甲方因故停工一月,工人误工费怎么算
    甲方因故停工一月,工人误工费怎么算

    问题表述清楚

    2024-07-07 15
专业问答更多>>
  • 因甲方非正常措施造成误工费如何索赔?

    1、首先,甲方是否有明确的文件,要施工方停工是否写明从什么时候起停工。 2、如果停工时间较长的话,你的施工技术人员是得不到工资赔偿的,他们应该退场。 3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。

    2022-11-04 15,340
  • 甲方拿到已承包的材料款后,甲也被追索,乙可以向甲要求工程款吗?

    虽然甲方所付款已超过已施工工程的实际价值,但对于第三人的工资,第三人是可以向甲请求的;对于材料款,第三人不可以找甲,因乙与第三人存在委托代理关系,此合同权利义务只能约束合同双方当事人,与甲没有关系,因

    2022-03-02 15,340
  • 甲方原因停工索赔标准

    甲方原因停工索赔应该按照建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。 因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期

    2021-12-18 15,340
  • 甲方工伤索赔协议书怎么写甲方负责还是乙方

    这是样本工伤赔偿协议书样本甲方:乙方:,身份证号:本着公平合理、协商一致的原则,就乙方同甲方解除劳动关系一事,经双方协商,达成以下协议内容:一、甲方于年月日一次性支付给乙方一次性工伤补偿金、医疗补助费

    2022-10-09 15,340
法律短视频更多>>
  • 甲方不给工程款怎么办 00:51
    甲方不给工程款怎么办

    甲方不给工程款,债权人维权途径如下: 1、和对方进行协商。协商的方式有很多种,可以是口头的,也可以是书面的,还可以委托律师代为协商; 2、在协商不成的时候就要收集证据,保全证据; 3、向法院申请支付令或者提出诉讼; 4、如果债务是有保证人的

    676 15,340
  • 合同中的甲方与乙方有什么区别 01:09
    合同中的甲方与乙方有什么区别

    民法典的合同编并未规定,甲方和乙方这两种概念。但是实践过程中,甲方与乙方作为合同订立的双方当事人,具有相对应的权利与义务,存在一定的区别。具体来说,甲方是提出合同订立的目的和要求的一方,在合同履行过程中,乙方需要根据甲方提出的目的来作出相应

    7,960 15,340
  • 甲方装修合同违约怎么赔偿 01:12
    甲方装修合同违约怎么赔偿

    装修合同履行过程中,甲方出现了违约行为的话,乙方可以要求甲方赔偿乙方相应的损失。具体来说,就包括了:1、乙方因为甲方违约行为所造成的实际损失;2、如果装修合同能够正常履行的话,乙方在合同履行之后能够获得的利益损失。另外需要注意,根据我国民法

    2,299 15,340
章法律师 章法律师

广东律参律师事务所 | 律所主任

擅长:民事诉讼、房产纠纷
咨询律师
400-110-2019
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?