承包合同书模板

2021-04-02 473

普法内容

发包方：________(以下简称甲方)承包方：________(以下简称乙方)经甲、乙双方充分协商，结合工程具体情况，本着互惠互利的原则，甲方将________工程交与有专业资质的乙方施工。为明确甲乙双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》以及国家相关法律、法规特签订本合同，以供双方共同遵守。一、工程概况1.工程名称及规模：2.工程地点：3.工程范围：土建、钢结构等(不包括装潢、电力部分)4.工程承包性质：包工包料。二、工程质量、施工进度1.工程质量：严格按照国家建筑施工规范进行实施，确保工程质量合格，因施工过程中的质量问题而引起的返工、经济损失、工期延误由乙方自负。2.工期进度：核定总工期竣工日期为__年___月___日。3.乙方必须认真做好安全文明施工，严格按照安全操作规程作业，订列相关安全措施。如出现人身安全事故以及其它一切事故责任自负。4.乙方必须严格按标准化作业，各上岗人员及管理人员必须持上岗证。三、工程款支付原则1.工程总造价暂估为人民币伍拾万元整。2.工程款支付：1)土建材料进场、施工人员到位后，支付总价的__%。2)钢架结构结顶后，支付总价的__%。3)竣工验收合格后,支付总价的__%；根据计划工期，延误天暂扣进度款__%，延误__天，暂扣__%，以此类推。4)总价的_%做为保证金。四、其他事项1.在施工中如质量经常出现问题或返工，特别是主体工程质量严格不合格，管理无程序可视为无施工能力，作为违约责任。甲方有权终止合同，另选施工单位。2.工程进度：工期进度完不成，视为违约，负违约责任。五、补充条款六、合同生效1.本合同自双方签字盖章后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。2.本合同一式贰份，双方各执壹份。甲方（公章）：乙方(公章）：法定代表人(签字)：法定代表人（签字）：__年__月__日__年__月__日

《中华人民共和国民法典》四百六十九条当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。《中华人民共和国民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：（一）当事人的姓名或者名称和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

相关合同

食堂承包合同通用模板

审核日期：2021.12.11页数：5大小：19110KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

常用酒店承包合同模板

审核日期：2021.12.11页数：8大小：20447KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

模板分项工程承包合同协议书

审核日期：2022.03.03页数：4大小：18835KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

展开

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

承包协议书怎么写模板
《中华人民共和国民法典》第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、

2021-02-15 268
公司承包合同模板内容是什么？
建设工程施工合同示范文本主要有以下合同文件组成： 1）《协议书》。包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、合同生效时间等内容，并明确对双方有约束力的合同文件组成。 2）《通用条款》。包括词语定义及合同文件、双方一般权利和义

2024-06-03 23
经营承包合同纠纷起诉状模板
农村土地承包合同纠纷起诉状原告：娄（身份证号）性别：男年龄：岁民族：住址：省县镇电话：被告：性别：男住址： 1：返还被侵占承包地，并清除被侵占承包地上的所有杂物 2：判令被告停止侵权行为 3：案件受理费等一切诉讼费用由被告承担。事实和

2024-05-10 18

专业问答更多>>

模板工程劳务承包合同
发包单位：简称甲方承包单位：简称乙方根据甲乙双方协商同意将模板分部工程发包给乙方，按本工程实际情况签订施工协议书，具体条文如下：一、所属工程承包施工内容1、对木工在施工中的要求：首先要认真熟悉施工图纸

2022-01-27 15,340
模板班组承包合同怎么写？
模板班组承包合同发包方（全称）：（或称甲方）身份证：承包方（全称）：（或称乙方）身份证：由甲方承建的龙文区粮食储备库建设项目钢筋分项工程的施工任务以包材料、包工人、包机械的方式承包给乙方。为了保

2022-07-01 15,340
模板工程承包协议书范本
发包单位：简称甲方承包单位：简称乙方根据甲乙双方协商同意将模板分部工程发包给乙方，按本工程实际情况签订施工协议书，具体条文如下：一、所属工程承包施工内容1、对木工在施工中的要求：首先要认真熟悉施工图纸

2022-03-14 15,340
承包鱼塘租赁合同模板怎么写
在经济活动中，如有需要订立承包鱼塘租赁合同的，可参考以下注意事项：一、出租人、承租人的身份信息，如姓名、性别、号等；二、合同双方就租赁标的、事项所达成的有关事项；三、标的物，即鱼塘的具体地址、地理位置

2022-08-27 15,340

法律短视频更多>>

01:32
借款欠条怎么写合法模板
借条欠条的模板应当包括以下内容： 1、双方信息：写清楚债权人和债务人的法定全名； 2、借款金额：写清欠款的这个具体的金额，包括大写和小写的这个金额； 3、欠款原因：应当写清楚这个欠款的具体原因，特别是数额较大的欠款，最好是应当写明这个欠款原

3,758 15,340
01:23
怎么解除承包合同
承包合同就是指，发包方与承包方就特定的产品或者基建，以完成一定工作成果为目的的合同。具体包括了土地承包合同、建设工程承包合同等合同。承包合同也是合同的一种类型，承包合同当然也可以适用合同法的一般规定。因此，要解除承包合同，承包人和发包人就可

1,486 15,340
00:50
承包商场合同怎么写
商场承包合同的主要内容包括以下五个方面： 1、合同的当事人的基本身份信息； 2、承包的范围，承包的方式，承包的期限等基本内容； 3、承包的费用以及其他相关费用。包括费用的计算方式，费用的支付方式，支付时间等内容； 4、双方的权利义务，也就是

274 15,340