如何处理好疫情期间工作的延误情况

2021-01-10 310

普法内容

1、工期延误，因政府采取停工等防疫措施直接导致工期延误的，施工企业应按照合同约定的方式及时通知建设单位。因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的，施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请，取得建设/监理单位签证。 2、因疫情防控导致的停工和工期延误相关损失，如停工期间工资、后期赶工费用等，合同有约定的从其约定，没有约定的，由建设单位和施工企业协商合理分担。 3、慎重提出解除合同要求。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

疫情餐饮延期期间有工资吗该如何处理
在疫情期间餐饮业不让营业，员工的工资应该按照相关的规定给予发放

2024-05-24 17
疫情延误办理仲裁
当疫情发生在仲裁时效期间的最后六个月内，仲裁时效中止，从中止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算。普通仲裁时效期间，从知道或应当知道权利被侵害时起算；但是从权利被害之日起超过20年的，则不予保护。

2021-01-18 128
疫情期间如何投诉工作人员
疫情期间可以通过以下方式投诉工作人员： 1、拨打12345市民服务热线或在当地的12345微信公众号进行举报； 2、工作人员所属单位上级主管部门进行投诉； 3、向纪委监察委举报； 4、在政府网站对应窗口投诉。疫情期间员工工资发放标准如下：

2022-08-08 9,850

专业问答更多>>

如何办理疫情延误申请？
当事人因新冠疫情耽误起诉或申请执行或申请的处理方式是当疫情发生在诉讼时效期间的最后六个月内，并导致当事人不能行使请求权的，民事诉讼时效中止。应注意的是，自中止时效的原因消除之日起六个月内，当事人应积极

2022-09-13 15,340
如何解决工厂疫情延误
1、工期延误：因政府采取停工等防疫措施直接导致工期延误的，施工企业应按照合同约定的方式及时通知建设单位。因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的，施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请，取得建

2022-09-13 15,340
疫情期间辞职什么工作好？
对于自愿离职的员工，企业应要求离职员工提交手写的离职申请书，说明离职事由，企业和离职员工再签订解决劳动关系协议书等留档资料。按照规定，劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在

2023-10-31 15,340
如何处置疫情疫情期间的物价变化
商家在疫情期间若有哄抬物价的行为，消费者可以进行举报，工商管理部门应当对其处以罚款乃至停业整顿的行政处罚。我国《价格法》规定，经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改

2023-10-10 15,340

法律短视频更多>>

01:14
工期顺延哪些情况算合法
工期顺延的合法情况有，发包人要求承包人增加工程量；发包人变更设计；发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺

1,089 15,340
00:52
疫情期间不上班不发工资合法吗
疫情期间不上班不发工资不合法。疫情停工非员工员工，不能挺停发员工的工资。疫情不上班应该有工资。非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的，用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的，若劳动者提供了正常劳

15,429 15,340
01:21
工期顺延和工期延误有什么区别
工期延误，即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间，比计划规定的完成时间晚，从而可能使合同工期的延长。通常情况下，工期延误有两种情形：第一种是在施工时，实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后，但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

3,349 15,340