施工中发生设计变更的工程价款该怎么调整

2020-10-25 146

普法内容

变更施工设计的，承包人应在工程设计变更确定后的14天内向发包人提出变更工程价款的申请，发包人在收到变更工程价款报告之日起14天应予以确认或提出协商意见，超期视为已调整。

《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十二条招标人与中标人应当根据中标价订立合同。不实行招标投标的工程由发承包双方协商订立合同。合同价款的有关事项由发承包双方约定，一般包括合同价款约定方式，预付工程款、工程进度款、工程竣工价款的支付和结算方式，以及合同价款的调整情形等。第十三条发承包双方在确定合同价款时，应当考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价款的影响。实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款。建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款。紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

设计变更后施工公司如何调整工程价款
施工中发生设计变更工程价款的调整需要承包人在工程设计变更确定后的14天内向发包人提出变更工程价款的申请，发包人在收到变更工程价款报告之日起14天应予以确认或提出协商意见，超期视为已调整。

2020-06-17 138
工程变更时合同价款如何调整
工程变更：变更后合同价款的确定程序设计变更发生后，承包人在工程设计变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款，承包人在确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项设计变更不涉及合同价款的变更。工

2024-05-15 18
建材价格发生变化要求调整工程价款的如何处理
建材价格发生变化要求调整工程价款的，若是合同为固定总价合同的，则不能要求调整。根据相关法律规定，若是单价合同，则应当与对方协商，变更协议内容，若是协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。

2021-04-23 146

专业问答更多>>

工程发生改变为设计变更为要求调整工程价款的如何处理
工程设计变更需要调整工程价款的处理：签订工程建设合同的双方可以就调整工程价款进行协商，协商不一致可以参考当地建设部门的定价规定。

2021-11-02 15,340
2022年工程设计变更价款如何调整
一、在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行： 1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变

2022-11-24 15,340
施工中设计变更房屋价款如何变更
施工中设计变更工程价款的调整，要求承包人在工程设计变更确定后14天内向发包人申请变更工程价款。发包人应当自收到变更工程价款报告之日起14天内确认或者提出协商意见，逾期视为调整。

2021-10-31 15,340
工程设计价款的变更该如何做
一、在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行： 1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变

2022-06-11 15,340

法律短视频更多>>

01:11
施工合同变更的条件
施工合同的变更条件有哪些根据我国合同法及相关司法解释的规定，施工合同的变更条件如下：1、订立合同时一方对合同存在重大误解的；2、订立的合同对一方明显不公平的；3、订立合同时受到欺诈、威胁，订立的合同违背了当事人本意的；4、订立合同时的客观

702 15,340
01:10
变更强制措施的条款
变更强制措施包括两种，一种是应当变更强制措施，另一种是可以变更强制措施。应当变更强制措施的情况有：一审法院对其判处管制、宣告缓刑、单独适用附加刑，判决还没有生效的；被告人被羁押的时间达到法院对其判处刑期时间的；案件无法在规定的时间内

4,022 15,340
01:31
发生水管施工纠纷怎么办
发生水管施工合同纠纷的，可通过协商、调解、仲裁或者诉讼等途径解决。具体的处理方法有以下几种： 1、协商解决。可以与水管施工方进行协商沟通，如果协商不成的，是可以到消费者协会进行投诉，消费者协会的投诉部门在接到投诉后，与被投诉的装修公司要联系

728 15,340