承包人的风险主要有哪些

2021-03-13 288

普法内容

承包人的法律风险如下： 1、因发包人提供的资料不准确，或者未提供必需的工作条件而导致返工、停工或者修改的风险； 2、因发包人的原因致使中途停建、缓建的风险； 3、发包人不按约定支付价款的风险。

《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

主要并购中的风险有哪些?
并购中的风险如下： 1.并购前目标企业应尽而未尽的纳税义务由合并后企业承继，增加了合并后企业的税收负担。 2.并购前目标企业应尽而未尽的纳税义务直接影响并购后企业的财务状况。 3.并购前目标企业应尽而未尽纳税义务，将虚增目标企业的净资产，增

2020-10-09 316
债务风险主要包括哪些内容
债务风险指债权人在法律保护范围内面临的债款损失风险。它的内容主要包括：1.诉讼时效风险。向人民法院请示保护民事权利的诉讼时效期为3年。 2、破产风险。 3、债务人解体风险。如债务人在解散或被撤销时已无财产偿还债务等。 4、债务人犯罪风险。

2021-04-05 1,524
财产保全法律风险有哪些主要包括哪些
财产保全的法律风险：（一）保全后未在法定期间起诉致财产保全解除，引发赔偿诉讼。（二）保全措施不完备，致使财产保全落空。（三）申请财产保全过限，给被申请人造成不必要的损失。（四）保全措施不当致使判后无法执行。防范意识：一、加强对被

2020-03-17 132

专业问答更多>>

p2p网贷的风险主要包括哪些
一、技术风险：既然是互联网行业，就不可避免的会出现信息技术风险。一般市场上绝大多数的网贷平台，网站都是购买的现成模板，没办法做后期维护，但市场中不断出现黑客攻击，很可能给投资者造成难以估量的损失。

2023-09-07 15,340
事故承担全责主要有哪些风险
认全责后，需要对交通事故产生的所有损害进行赔偿。发生交通事故之后，要冷静处理，必要的时候要报警处理，因为对于一些交通责任的划分，当事人不是很清楚，这个时候不能乱承担责任，或者不承担责任，要认清事故责任

2022-11-07 15,340
实际出资人的主要风险有哪些
实际出资人面临的风险有： 1.股份代持协议因违反民法典第52条规定而无效，实际出资人将无法依据该协议向名义股东主张权利。 2.股东身份不被认可。如果得不到公司半数以上股东认可，实际出资人可能面临无法转

2023-05-13 15,340
商铺转租的风险主要包括哪些？
商铺转租可能产生的风险包括以下几点：商铺转租的主体身份不真实或不具有相关条件；转让的期限是否在原租赁期限范围内；转租商铺是否存在效力瑕疵，是否可以进行转租；转让店在行政部门是否有历史遗留问题；转让店是

2022-12-14 15,340

法律短视频更多>>

01:18
口头合同的风险有哪些
口头合同的风险有： 1、因为合同对方的资质没有明确的证明文件，建议慎重选择合同相对人，并着重考察其诚实信用状况，并对其进行资产考察； 2、一旦发生纠纷，口说无凭，效力无法得到证明。建议找双方共同的亲戚或是毫无利害关系的第三人，在三方都在场的

662 15,340
01:17
香港人找人代持房产的风险有哪些
生活中，经常会出现一些香港人因为不具有内地购房资格而找内地人进行房产代持的情形，而香港人找人代持房产的风险主要有以下几点：第一，代持合同可能会面临合同无效的问题，因为香港人找人代持房产是规避国家法律、行政法规的行为，可能会构成合同法第五十二

1,343 15,340
01:38
签订承包合同注意事项主要有哪些
签订承包合同注意事项有如下： 1、在签订合同之前，承包人应当对工程的真实性、可靠性及发包人的资信情况尽可能详细的了解，必要时要做详尽的调查； 2、合同价款应当明确约定。工期、质量、工程造价的约定，是建设工程施工合同最重要的内容； 3、详细约

579 15,340