您的位置:法师兄 > 精选问答 > 因延误工期发生的工程款拖欠纠纷该如何处理

因延误工期发生的工程款拖欠纠纷该如何处理

2020-10-20 11:09

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

浙江在线咨询顾问团

2020-10-20回复

这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,往往使案件变得较为复杂。对于这类纠纷,作为施工方要尽量完善施工手续。比如,工程图纸设计的更改、选材的变更、施工项目的增加等变签单一定要有对方代表、监理的签字。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孙景亮律师

北京大成(哈尔滨)律师事务所

拖欠工程款纠纷处理:发包人未按约定支付价款的,承包人可督促发包人在合理期限内支付价款。逾期不支付,协议折价,也可请求人民法院依法拍卖该项目。

丰培铭律师

天津东方律师事务所

拖欠工程款是工程纠纷中常见的纠纷类型之一,出现拖欠工程款的情况不同,其处理方式也有不同。 譬如对于因没有支付能力而拖欠工程款的行为,应当通过诉讼方式尽快取得法院生效判决, 理由是如果没有法院的生效判决,任何强制措施都是没有法律依据的。 只有取得生效判决方能通过法院采取强制措施。

律师普法更多>>
  • 因合同无效引发的拖欠工程款纠纷如何处理
    因合同无效引发的拖欠工程款纠纷如何处理

    合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为: 承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。 如果发包方已经进行了竣工验收并合格,或者虽未竣工验收但发包方已经实际

    2020.03.21 170
  • 工程合同纠纷案件拖欠工程款该如何处理
    工程合同纠纷案件拖欠工程款该如何处理

    工程合同纠纷案件拖欠工程款的处理:在诉讼时效内向法院起诉,如果起诉后仍不执行法院判决,可以申请法院强制执行。

    2021.02.10 145
  • 没有合同拖欠工程款的纠纷如何处理
    没有合同拖欠工程款的纠纷如何处理

    如果没有签订合同,施工方可以以“实际施工人”身份起诉讨要被拖欠的工程款,并且可以将转包人、违法分包人列为共同被告。但在起诉前需要做好相关证据收集工作:1、聊天记录、录音录像等。虽无签订合同,但可以通过双方沟通工程情况、工期、价款、承包方式、

    2022.04.12 1,386
专业问答更多>>
  • 发生欠款纠纷,该如何处理

    如果债权人拒不偿还欠款,为了能够有效地维护债权,债权人最好是及时向法院提起诉讼,通过法律的方式来催收欠款。在此过程中,证据的提供至关重要,关系着债权人能否胜诉,打赢官司。

    2021-05-24 15,340
  • 工程款拖欠,如何解决纠纷

    找当地的建委清欠办,他们会在中间调解,如果双方不能调解或协商不成的话,可以收集好相关证据材料起诉至法院。 拖欠工程款是工程纠纷中常见的纠纷类型之一,出现拖欠工程款的情况不同,其处理方式也有不同。譬如对

    2021-02-28 15,340
  • 工程款拖欠的纠纷怎么处理

    1、通过电话和函件催收。经常给施工方公司打电话,询问工程款进度。要注意打电话的时候记得录音,防止对方钻法律空子,提前保留证据。还可以通过挂号信的方法给施工方公司发催收函并留底,用来阻断诉讼时效。 2、

    2021-02-28 15,340
  • 工程款拖欠纠纷,如何解决

    拖欠工程款是工程纠纷中常见的纠纷类型之一,出现拖欠工程款的情况不同,其处理方式也有不同。譬如对于因没有支付能力而拖欠工程款的行为,应当通过诉讼方式尽快取得法院生效判决,理由是如果没有法院的生效判决,任

    2021-03-07 15,340
法律短视频更多>>
  • 拖欠工程材料款该如何处理 01:20
    拖欠工程材料款该如何处理

    拖欠工程材料款问题如何解决:1、要保留好所有的供货证据。2、及时请律师帮你起诉要钱。工程建设,是需要用到很多的材料的,然而有的时候进行工程建设购买材料时,有的人就用各种各样的借口搪塞材料出售人,拖欠材料款项,在这种时候一般都会选择提起诉讼维

    3,712 2022.04.15
  • 工程欠款纠纷的管辖 01:13
    工程欠款纠纷的管辖

    工程欠款纠纷属于建设施工工程合同纠纷的一种,我国法律规定建设施工工程合同纠纷案件适用普通管辖的规定。根据案件性质的不同,法律对普通管辖范围作出了不同的规定。对于合同纠纷案件的管辖,法律规定了可以由被告所在地或者合同履行地法院管辖。即当事人即

    1,904 2022.04.15
  • 建筑工程合同纠纷如何处理 01:02
    建筑工程合同纠纷如何处理

    建筑行业发展迅猛,随之而来的建筑工程合同纠纷案件也越来越多。建筑工程合同纠纷案件,法律关系复杂,存在许多的疑难问题。建筑工程合同纠纷发生的原因有很多,例如资质挂靠现象突出,非法转包现象突出,资金管理漏洞突出等。以挂靠产生的建筑工程合同纠纷为

    928 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?