您的位置:法师兄 > 精选问答 > 工期顺延怎么索赔

工期顺延怎么索赔

2022-11-10 20:06

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

湖北在线咨询顾问团

2022-11-10回复

根据相关法律法规的规定,因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。造成工期延误的原因有如下六种:甲方原因,也就是发包人违反合同所导致工期延误;甲方风险,不利地下条件和分包人的过错;工期变更;自然风险;第三方风险;乙方原因。你说是发包人导致了工期延误,所以承包方可以向发包方可以提出工期顺延和费用索赔以及利润索赔。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

吴国公律师

广东集智求强律师事务所

工期顺延索赔方法有:建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,可以依据合同规定的总工期计划、进度计划以及双方共同认可的工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录索赔,造成的损害比较大时违约金可以适当上浮,但最高不得超过实际损失的30%;协商不成的,可以向法院起诉。

丰培铭律师

天津东方律师事务所

工期索赔一般采用分析法进行计算,其主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件,调整计划和受干扰后实际工程进度记录。如施工日记、工程进度表等,施工单位应在每个月底以及在干扰事件发生时,分析对比上述资料,以发现工期拖延以及拖延原因,提出有说服力的索赔要求。

律师普法更多>>
  • 延长工期怎么索赔
    延长工期怎么索赔

    工期延长可以依据合同规定的总工期计划、进度计划以及双方共同认可的工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录索赔,造成的损害比较大时违约金可以适当上浮,但最高不得超过实际损失的30%。

    2021.02.04 185
  • 工程延期索赔怎么算
    工程延期索赔怎么算

    对延期的工程进行索赔需要邀请参建各方到现场调查、分清延期风险的归属;督促批复部门对有关细节作详细记录、由驻地工程师签认;各方积极协调配合,消除引起延期的因素、减少损失;审核索赔资料,积极与监理协商取得一致意见。

    2021.04.27 162
  • 工程延期索赔怎么处理
    工程延期索赔怎么处理

    处理工程延期索赔的相关事项时,首先要及时请参建各方到现场调查,确定事件性质,分清风险的归属;然后督促批复部门对各有关细节应做详细记录(包括照片),并由驻地工程师签认;再与有关各方积极协调配合,消除引起延期索赔的因素,减少损失;最后积极与承包

    2021.03.13 120
专业问答更多>>
  • 工程延期索赔怎么做

    1)延期索赔事件发生后,要及时请参建各方到现场调查,了解事件发生的原因,确定事件性质,分清风险的归属。2)事件发生过程中,督促批复部门对各有关细节应做详细记录(包括照片),并由驻地工程师签认。3)事件

    2022-09-02 15,340
  • 工程延期索赔怎么办

    1)延期索赔事件发生后,要及时请参建各方到现场调查,了解事件发生的原因,确定事件性质,分清风险的归属。2)事件发生过程中,督促批复部门对各有关细节应做详细记录(包括照片),并由驻地工程师签认。3)事件

    2022-09-02 15,340
  • 工期延误索赔

    根据《建设工程工程量清单计价规范》的相关规定,合同工程发生误期的,除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

    2022-08-21 15,340
  • 工期延误索赔金额怎么算

    索赔处理一般有两种方式: 1、单项索赔:单相索赔非常的容易理解,它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合在一起。 2、综合索赔:从字面上大家可

    2022-05-26 15,340
法律短视频更多>>
  • 工期顺延和工期延误有什么区别 01:21
    工期顺延和工期延误有什么区别

    工期延误,即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间,比计划规定的完成时间晚,从而可能使合同工期的延长。 通常情况下,工期延误有两种情形:第一种是在施工时,实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后,但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

    3,378 2022.04.15
  • 延期交房如何索赔 00:52
    延期交房如何索赔

    开发商延期交房,对于业主来说,无法及时的对房屋进行装修,使用,入住,会给业主带来很大的损失和影响。延期交房业主可以向开发商主张赔偿。赔偿的标准首先是看房屋买卖合同之中是否有约定。一般来说在房屋买卖合同之中,双方会约定开发商延期交房的责任。有

    580 2022.06.01
  • 工期顺延哪些情况算合法 01:14
    工期顺延哪些情况算合法

    工期顺延的合法情况有,发包人要求承包人增加工程量;发包人变更设计;发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺

    1,110 2022.04.15
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?