在建筑工程完工之后对方公司一直不给工程款,我要起诉该怎么写起诉状
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
拖欠工程款起诉书范本 起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司 企业性质:集体 经营范围:工业与民用建筑. 流动资金:169.5万元 何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准 地址:______县______乡______电话:______________________ 开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________ 法定代表人姓名:_________职务:_________ 被告单位(全称):______市职工教育培训中心 地址:________市_______-______路________号 事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷 诉讼请求: 责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失: (一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元; (二)结算零建工程款:174551.87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元; (三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595.88ig;______年______月至______月设备闲置费57979.30元 以上三项合计,共242006.83元。 事实和理由: ______年______月______日,______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为495125.74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费,但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。 两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。 工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。 从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。 为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。 综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。 此致 ______市______区人民法院 起诉单位:______县建筑工程总公司 __________公司(盖章) _________年_________月________日 附: 1、本状副本1份; 2、书证28件。 通过上文的详细介绍,我们知道,在书写起诉状的时候,尤其要注意其中的诉讼请求,如果处理不好的话,则自己的利益就有可能受到损害。如果您情况比较复杂,本网站也提供律师在线咨询服务,欢迎您进行法律咨询。
对内容有疑问,可立即反馈反馈
工程欠款纠纷起诉状应当写明以下内容: 1、原告的姓名、民族、年龄、性别、职业、住所、工作单位、联系方式,法人或其他组织的名称、住所和法定代表人或主要负责人的姓名、职务、联系方式; 2、被告的姓名、性别等信息,法人或其他组织的名称、住所等信息; 3、诉讼请求及事实依据; 4、证据及其来源,证人姓名和住所。
建筑工程结算纠纷起诉状应该包含以下事项:1、原告的姓名、性别、工作单位、住所等信息;2、被告的名称、住所等信息;3、请求支付工程款的诉讼请求,对方未按照约定支付工程款的事实与理由;4、对方未支付工程款的证据和合同双方签订的工程合同。
-
起诉拖欠工程款起诉状怎么写
起诉拖欠工程款起诉状首先要写上标题即拖欠工程款起诉状,其次要写清楚原告和被告的姓名、身份证号、联系电话、性别、民族、工作单位以及居住地址等信息,以及诉讼的请求与事实和理由。最后要写清楚受诉人民法院的名称以及原告的姓名和起诉的具体时间。要注意
2022.04.13 687 -
工程欠款起诉状怎么写
拖欠工程款是指在建设工程中,发包方不按合同或结算报告支付工程款,导致拖欠承包方工程,而承包方又拖欠分包商等一系债务。 工程欠款起诉状首先写明标题欠条起诉状,其次写明原告、被告的姓名、身份证号等信息,以及诉讼请求和事实与理由,最后,写明受诉人
2020.10.25 169
-
给公司写工程款起诉状怎么写
一份完整的起诉书应当载明以下事项:(1)当事人的基本情况、原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式、法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;被
2021-11-18 15,340 -
建筑工程完工之后不给结算工程尾款怎么办
建筑工程完工之后不给结算工程尾款首先向该单位出具“请款申请”,申请文件中将工程竣工情况,以及应该结算的款项,并将签订合同中款的支付说明附在后面如果对方依然不给结款,就可以向管辖区的法院申请起诉。工程尾
2022-01-25 15,340 -
建筑工程合同纠纷起诉状怎么写?
为你提供一方建设工程施工合同纠纷起诉状范本如下: 原告:xx,法定代表人xxx,,住xx,邮编电话 被告:xx公司,法定代表人xxx,住xx,邮编电话 案由:建设工程施工合同纠纷 诉讼
2021-07-30 15,340 -
建筑企业拒给工程款怎么起诉
如果协商、催收函等各种方法都尝试过,仍然无效,可以向法院提起诉讼。如果想掌握主动权,最好提供相应的担保,请求法院冻结对方相应的资产,以免赢得诉讼,赔钱。《劳动合同法》第三十条:用人单位应当按照劳动合同
2021-12-04 15,340
-
01:06
屋面建筑工程合同纠纷起诉时效
诉讼是解决纠纷的有效途径,屋面建筑工程合同纠纷也可以通过诉讼的途径来解决。屋面建筑工程合同纠纷的诉讼时效是三年。但是并不是说超过了诉讼时效,法院就不予立案了。诉讼时效仅仅是当事人胜诉权的一个指标,且需要由当事人主动提出,法院不能够主动适用。
702 2022.04.17 -
01:17
建筑工程施工承包合同怎么写
工程承包合同写法如下:首先需要写明甲乙双方的姓名,写上经过双方协商,乙方愿意承接甲方的工程。然后写明工程的概括、承包的相关方式、工程的范围以及质量要求。其次可以写清楚合同价款,付款的相关方式。最后写上工程的相关期限,在结尾的部分可以写上双方
834 2022.04.25 -
01:14
工程拖欠怎么起诉
对拖欠工程款的行为提起诉讼,需要满足提起诉讼的条件。首先应当明确是否能够提起诉讼,涉案的建设工程已经竣工验收后,如果发包方还不支付工程款就属于拖欠货款。再者提起诉讼要有明确的被告,拖欠工程款的发包方具体信息应当明确,第三是证据要充足,诉讼取
583 2022.04.17