您的位置:法师兄 > 精选问答 > 包工合同不合理导致工程延期

包工合同不合理导致工程延期

2022-11-04 22:01

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

重庆在线咨询顾问团

2022-11-04回复

你们可以发包方协商解决要求给发包方继续施工并要求发包方赔偿支付你们公司在不能按照你们双方签订建筑施工合同进度施工停工期间产生的窝工损失等,若是你们协商解决不好,直接以发包方原因导致你们不能继续按照合同约定施工违反了你们签订合同根本目的为由(即发包方根本违约)起诉到管辖法院,要求解除合同,同时要求发包方支付你们完工部分工程款和赔偿损失

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

建筑工程合同延期,承包人的赔偿是,发包方和监理既然已经同意了工期索赔,说明延长工期是合理的,那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担,除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。

章法律师

广东律参律师事务所

因发包人导致工期延误的,承包人有权请求赔偿停工、窝工等损失。具体包含有:发包人逾期支付工程预付款、进度款;发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等;发包人逾期提供甲供材料;发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的损失。

律师普法更多>>
  • 建设工程合同能延期吗?
    建设工程合同能延期吗?

    建设工程合同可以申请办理延期。延期的条件是建设工程的工程量增加;发包人变更设计;发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料或者发包人未按约定支付工程款。

    2021.04.21 131
  • 建设工程合同能延期吗
    建设工程合同能延期吗

    可以,但要在特定条件下。 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约定支付工程款。发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当; 5、工程质量鉴定; 6、不可抗力或

    2021.03.02 134
  • 建筑工程合同延期承包人怎么赔偿
    建筑工程合同延期承包人怎么赔偿

    建筑工程合同延期,承包人需要按其过错对发包人所遭受的实际损失进行赔偿。即对于在建设施工的合理期限内,因其延期行为所造成的人身损害和财产损失,承包人需要承担赔偿责任。

    2021.01.25 117
专业问答更多>>
  • 公司承包到期, 但是有承包期, 导致工程延误

    首先,您可以与总部联系,让公司总部对老板所谓延误的单据做书面核对,如果没有延误的,您可与老板协裔,不成起诉到法院。 其次,即便有延误的,老板罚款。如果您与老板的承包合同没约定或许没有合同,那么就应该按

    2022-02-02 15,340
  • 工程合同工期顺延情形包括哪些

    1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。 2、虽然进场,但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件,如工地未满足合同约定的开工要求

    2022-06-25 15,340
  • 哺乳期会不会导致合同到期顺延呢?

    哺乳期内合同到期顺延:女员工哺乳期内合同到期不再续签,应等到哺乳期结束后终止劳动合同。 《中华人民共和国劳动合同法》 第四十二条劳动者有下列情形之一的,用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解

    2022-05-13 15,340
  • 合同期限已过导致设备延期

    非标设备的开发的确存在一定难度,如果超过合同规定时间暂时没有很大影响的,建议你方与对方联系协商,看延期的原因在哪,然后一起解决,毕竟你方的目的还是购买使用设备;如果超过时间很长了,或者已经给你方造成很

    2022-02-01 15,340
法律短视频更多>>
  • 合伙包工程合同怎么写 01:07
    合伙包工程合同怎么写

    合伙包工程合同应当这样写:1、合伙的项目情况,以及场所的地点在哪里;2、合伙的经营范围;3、合伙人的相关信息,包括其姓名、性别、住所和联系方式;4、合伙人的出资金额,以及出资方式,还是缴纳出资的时间;5、双方关于利润的分配方式,还有亏损后如

    1,855 2022.05.11
  • 工程转包合同是否合法 01:13
    工程转包合同是否合法

    转包包括两种情形,即全部转包和肢解分包,不管是什么情形,转包都是非法的。 工程转包是不合法的,因此签订的转包合同不会受到法律的保护。 我国法律规定,承包单位不能把其承包的全部建筑工程都转包给别人,也不能把其承包的全部建筑工程进行分解以后,采

    1,827 2022.04.15
  • 建设工程合同包括哪些合同? 00:57
    建设工程合同包括哪些合同?

    依据现行《中华人民共和国民法典》的相关规定,建设工程合同的类型主要包括: 1、施工合同、勘察合同和设计合同; 2、合同的具体内容包括,当事人的姓名或名称、住所等信息; 3、工程的名称、范围、质量; 4、建设工期; 5、竣工验收; 6、质量保

    4,093 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?