您的位置:法师兄 > 精选问答 > 导致工期顺延的情形有哪些?承包人该如何做?

导致工期顺延的情形有哪些?承包人该如何做?

2020-08-06 18:40

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

辽宁在线咨询顾问团

2020-08-06回复

承包人注意下列情形,并及时做好书面记录: (1)发包人未按约提供图纸及开工条件; (2)发包人未能按约支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行; (3)发包人指定的代表(以下称指定代表)未按约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行; (4)设计变更和工程量增加; (5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时; (6)不可抗力; (7)隐蔽工程在隐蔽前,承包人通知发包人检查,发包人没有及时检查; (8)发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

章法律师

广东律参律师事务所

承包人可以顺延工期的情形有:发包人未及时检查的,承包人可以顺延工期;发包人未按约定的时间提供原材料、设备的,承包人可以顺延工期;当事人对工程质量发生争议,经鉴定合格的,工程工期顺延;发包人在履行合同时变更设计,导致承包人停工、因发包人要求增加工程量的;承包人因自然灾害引起的纠纷,承包人短期内无法恢复履行合同。

丰培铭律师

天津东方律师事务所

承包人可以顺延工程工期的情形有: 在建设工程施工合同履行过程中,如果出现以下情形,承包人可以顺延工程工期: 1、隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查,发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程工期。 2、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程工期。 3、建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工程工期。 4、发包人在履行合同中变更设计,造成承包人停工、援建、返工、改建,或者因发包人的要求而增加工程量。 5、因自然灾害、恶劣天气、流行性疾病以及非承包人引起的纠纷等原因,致使承包人无法在短期内恢复履行合同的。

律师普法更多>>
  • 因发包人导致工期延误的承包人如何索赔
    因发包人导致工期延误的承包人如何索赔

    发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔: 1、

    2021.01.22 649
  • 工程合同工期顺延的情形有哪些
    工程合同工期顺延的情形有哪些

    工程合同工期顺延的情形有: 1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。 2、虽然进场,但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件,如工地未满足合同约定的开工要求,法律上相关

    2020.12.11 194
  • 工程合同工期顺延的情形有哪些?
    工程合同工期顺延的情形有哪些?

    工程合同工期顺延的情形有: 1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。 2、虽然进场,但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件,如工地未满足合同约定的开工要求,法律上相关

    2020.05.06 434
专业问答更多>>
  • 公司承包到期, 但是有承包期, 导致工程延误

    首先,您可以与总部联系,让公司总部对老板所谓延误的单据做书面核对,如果没有延误的,您可与老板协裔,不成起诉到法院。 其次,即便有延误的,老板罚款。如果您与老板的承包合同没约定或许没有合同,那么就应该按

    2022-02-02 15,340
  • 劳动合同期限自动顺延的情形有哪些

    根据《劳动合同法》之规定: 第四十四条有下列情形之一的,劳动合同终止: (一)劳动合同期满的; (二)劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的; (三)劳动者死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;

    2022-03-18 15,340
  • 什么情况下承包人可以要求顺延工期

    承包人可以延长工期:在施工合同履行过程中,如果出现以下情况,承包人可以延长工期: 1、隐蔽工程隐蔽前,承包人应通知发包人检查。发包人未及时检查的,承包人可以延长工期。 2、发包人未按约定时间和要求提供

    2021-11-22 15,340
  • 哪些情形会导致继承权的丧失?

    根据法律规定,继承权丧失的情形包括:故意杀害被继承人;为争夺遗产而杀害其他继承人;遗弃被继承人或者虐待被继承人;伪造、篡改、隐瞒、销毁遗嘱,情节严重;强迫或者阻碍被继承人设立、变更、撤回遗嘱的,情节严

    2021-12-29 15,340
法律短视频更多>>
  • 工期顺延哪些情况算合法 01:14
    工期顺延哪些情况算合法

    工期顺延的合法情况有,发包人要求承包人增加工程量;发包人变更设计;发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺

    1,089 2022.04.15
  • 工期顺延和工期延误有什么区别 01:21
    工期顺延和工期延误有什么区别

    工期延误,即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间,比计划规定的完成时间晚,从而可能使合同工期的延长。 通常情况下,工期延误有两种情形:第一种是在施工时,实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后,但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

    3,353 2022.04.15
  • 建筑工程可以分包的情形有哪些 01:09
    建筑工程可以分包的情形有哪些

    建设工程专业承包合同的承包人,只有取得发包人的同意之后,才可以把自己承包的一些工作交给其他人来完成。 承包人不能把自己承包的全部工程都转包给其他人,同时,承包人也不能把自己承包的全部工程,进行肢解之后,采用分包的方式,分别转包给其他人。 要

    823 2022.04.17
医疗纠纷不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?