怎样计算承包人追索工程款和违约时间
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
承包人的追索工程款的时效与工期违约并无直接关系，承包人索要工程款的诉讼请求是针对发包人未及时结算并支付工程款的行为，涉及本问题承包人的诉讼时效应从工程实际竣工后的合同约定完成结算期限之日起计算。承包人的合同约定或实际竣工时间，均不能作为索要工程款的时效起算时间。索要工程款诉讼时效的起算时间，应当是发包人应当支付而没有支付工程款。工程已经竣工，发包人应支付的是工程结算款。而根据《建设工程施工合同(示范文本)》第33.1款的规定，承包人应在通过验收后的28天以内向发包人提交竣工结算，根据第33.3款的规定，发包人应在收到承包人的结算书后的28天内审定并支付，也就是说，承包人实际竣工后的结算期限，应为发包人收到结算书后的28天以内，因此承包人索要工程款的时效，应从发包人收到竣工结算的第29天起算。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
工程承包违约法律的救济方法主要有两种：一是事前对于各种违约行为作出明确的约定，使得违约方必须按照合同约定承担违约责任；二是事后根据法律的规定和诚实信用原则进行索赔。
工程索赔日期分以下情况计算： (1)延期发出图纸引起的索赔。接到中标通知书后28天之内，中标施工企业有权得到免费由业主或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料，并且进行技术交底。如果在28天之内未收到施工图纸及其相关资料，作为施工企业应依照合同提出索赔申请，接中标通知书后的第29天为索赔起算日，收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。由于是施工前准备阶段，该类项目一般只进行工期索赔。相应施工机械进场，达到施工程度因未有详细图纸不能进行施工时应进行机械停滞费用索赔。 (2)恶劣的气候条件导致的索赔。它分为工程损失索赔及工期索赔。 (3)工程变更导致的索赔。 计算方法：施工企业收到监理工程师书面工程变更指令或业主下达的变更图纸日期为起算日，变更工程完成日为索赔结束日。 (4)有经验的承包商不可预见引起的索赔。 计算方法：在承包商未能预见的情况开始出现的第一天为起算日，终止日为索赔结束日。 (5)由外部环境而引起的索赔。由于外部环境影响(如征地拆迁、施工条件、用地的使用权等)而引起的索赔。根据监理工程师批准的施工计划影响的第一天为起算日，经业主协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件结束日。该类项目一般进行工期及施工机械停滞费用索赔。 (6)监理工程师指令导致的索赔。以收到监理工程师书面指令时为起算日，按其指令完成某项工作的日期为索赔事件结束日。 (7)其他原因导致的施工企业索赔，视具体情况确定起算和结束日期。
-
承包合同违约金怎样计算?承包合同违约金按照双方当事人的约定计算，约定违约金过高或者过低的，可以请求人民法院或者仲裁机构适当调整。 根据《民法典》第五百八十五条第一、二款规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的
2021.01.26 132 -
承包合同违约金怎样计算合同的违约金按照当事人在合同中约定的违约金计算，没有约定怎么计算的，根据违约情况确定的，即违约金的约定应当估计到一方违约而可能给另一方造成的损失，而不得约定与原来的损失不相称的违约金数额。
2021.01.30 243 -
工程承包合同生效时间怎么计算工程承包合同订立的生效时间是自成立时生效。但是，依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。依照法律、行政法规的规定，合同的变更、转让、解除等情形应当办理批准等手续的，依照其规定。
2021.03.06 126
-
承包人的追索工程款与工期违约的时效违约，应在什么时间内主张权利
承包人的追索工程款的时效与工期违约并无直接关系，承包人索要工程款的诉讼请求是针对发包人未及时结算并支付工程款的行为，涉及本问题承包人的诉讼时效应从工程实际竣工后的合同约定完成结算期限之日起计算。承包人
2022-02-05 15,340 -
工程承包方违约怎样索赔
发包方根据工程合同书约定的违约条款，主张承包方承担违约责任。如果造成的损害大约约定违约金的，可以主张增加违约金。双方协商不成，发包方到工程所在地法院起诉，主张承包方承担违约责任。 《民法典》第五百七十
2022-06-27 15,340 -
承包人逾期支付工程款违约金和利息如何计算
就建设工程合同而言，违约金和利息损失能否并处，应考虑合同是否有明确约定区别对待：建设工程施工合同明确约定发包人逾期支付工程款,承包人可以同时主张逾期付款违约金和利息的，以约定为准，合同约定的违约金和利
2022-11-22 15,340 -
承包工程的一方违约怎样索赔
发包方根据工程合同书约定的违约条款，主张承包方承担违约责任。如果造成的损害大约约定违约金的，可以主张增加违约金。双方协商不成，发包方到工程所在地法院起诉，主张承包方承担违约责任。 《民法典》第五百七十
2022-10-14 15,340
-
00:56
承包合同违约金怎么算当事人没有提出合同中约定的违约金计算标准过高或者过低的，人民法院应当根据合同约定的标准计算违约金。人民法院在当事人未提出要求降低或者增加违约金的情况下，不得主动对约定违约金标准进行调整。当然在违约金数额明显高于非违约方的实际损失时，法院可以
461 2022.04.25 -
01:11
工程承包合同违约后该如何维权工程承包合同违约之后，遭受损失的另一方可以要求对方承担相应的违约责任。而根据我国民法典第五百七十七条的规定，违约责任就包括了： 1、继续履行工程承包合同的责任； 2、采取相应补救措施的责任； 3、赔偿另一方遭受的实际损失的责任； 4、其他法
529 2022.06.22 -
00:58
建设工程索赔时效是怎样的在建设工程索赔纠纷中，受到侵害的一方可以起诉另外一方，要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的，而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方
1,151 2022.04.17
