由于什么原因造成的工期延误可以将工期相应顺延
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
8.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延： (1)工程量变化和设计变更; (2)不可抗力; (3)发包人同意工期顺延的其他情况。 8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。 8.3发包人未按期支付工程款(验收单签字后三天内)，工期相应顺延。 8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的,返工费用由承包人承担，工期协商顺延,同一质量问题第二次整改工期不顺延。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
甲方原因造成工期延误，承包人应证明延误的理由并不是自身原因造成的，否则就要承担工期延误的违约责任或赔偿责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时，不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大，也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系，而应积极采取措施，按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面报告，及时取得申请工期顺延的签证，并及时收集、固定引起工期延误的其它证据。
-
工期延误和工期延期的区别是什么？工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。而工期延期的原因可能是多方面的,可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。
2020.09.27 1,140 -
工程因甲方原因造成延期如何赔偿建设工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的，乙方可能向法院起诉。
2021.04.29 634 -
-
工期，工期顺延与工期延误是什么意思？
所谓工期延误，是指工程施工过程中任何一项或多项工作的实际完成日期晚于计划规定的完成日期，可能导致整个合同工期延长。工期延误通常包括两种情况：一种是在施工过程中，实际施工进度落后于发包人批准的计划施工进
2021-11-20 15,340 -
甲方原因造成工期延误可以不执行合同吗
甲方原因造成工期延误，承包人应证明延误的理由并不是自身原因造成的，否则就要承担工期延误的违约责任或赔偿责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时，不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大，也不能仅仅
2021-12-18 15,340 -
什么是工期顺延？
所谓工期延期，是指承包商根据法律和合同对工期延期的事实状态进行的变更，即工期延期是事实，但由于符合法律或双方约定的一些条件，双方就事件造成的延期天数达成一致。工期延期需要满足以下条件：1。施工过程中，
2021-11-24 15,340 -
因天气原因造成的飞机延误，飞机延误的相关赔偿责任是怎么去规定的
由于承运人原因造成的航班延误，乘客可以得到补偿，而非承运人原因造成的航班延误则不能补偿。非承运人原因包括：天气、突发事件、空中交通管制、安检以及旅客过失等。 在天气原因引起的航班延误中，对于能看见或能
2022-03-08 15,340
-
01:21
工期顺延和工期延误有什么区别工期延误，即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间，比计划规定的完成时间晚，从而可能使合同工期的延长。 通常情况下，工期延误有两种情形：第一种是在施工时，实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后，但这种情况有可能改变。第二种是在完工并
3,357 2022.04.15 -
01:14
工期顺延哪些情况算合法工期顺延的合法情况有，发包人要求承包人增加工程量；发包人变更设计；发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺
1,091 2022.04.15 -
01:09
工期延误违约金上限为多久发包方、承包方双方应在合同中约定误期赔偿费，明确每日应赔额度。除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费应当列入竣工结算文件，可以在结算款中直接扣除。如果在工程竣工之前，合同工程内的某一个单位工程已通过了竣工验收，且
2,708 2022.04.17
