装修施工合同范文
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
范本如下： _________________________承包方(简称乙方)：甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、工程概况 1.装饰施工地点： 2.住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。 3.装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。 4.承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。 5.工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。 二、工程价款及结算的约定 1.工程总价款：________________详见本合同装修工程报价单。 2.工程款付款方式按下列方式支付： 三、关于材料供应的约定 四、关于工程质量及验收的约定 五、有关安全生产和防火的约定 六、违约责任 1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。 2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。 七、纠纷处理方式 双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。 合同附件为本合同的组成部分。 甲方(签章)： 乙方(签章)：
对内容有疑问，可立即反馈反馈
装修施工合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款： (一)当事人的姓名或者名称和住所; (二)装修施工标的; (三)装修施工数量; (四)装修施工质量; (五)装修施工价款或者报酬; (六)装修施工履行期限、地点和方式; （七)违约责任; (八)解决争议的方法。
装修施工合同书的写法：首先，装修施工合同书当事人的基本信息（例如，姓名、性别、年龄、地址等）。其次，写明装修工程的概（例如，名称、范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任等）。最后，写明违约责任、争议解决办法。
-
装修施工合同可以转包吗装修施工合同不可以转包，因为《中华人民共和国民法典》明确规定了，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。
2021.02.18 194 -
装修施工规定在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外；因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。
2020.04.19 354 -
建筑工程施工合同示范文本建筑工程施工合同示范文本：首先，建筑工程施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款；其次应
2021.02.03 316
-
装修施工合同范本
工程公司装修工程施工技术、，走廊铺设地板砖2．墙面：办公室墙面乳胶漆，走廊墙面刮白涂乳胶漆，铝朔板墙裙。3．吊顶：大厅、走廊暗龙骨吊顶4．：套装门、窗套更换5．：采暖管道更换，暖气套安装6．线路：电线
2022-03-16 15,340 -
家庭装饰装修施工合同示范合同范本
甲方：乙方： 由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严
2022-08-03 15,340 -
装修合同书范文
物业管理项目：电话：委托人(业主)：栋层号：电话：受委托人/公司：电话：为加强庄园装修管理，保证装修质量及居民的居住安全和正常生活，特制定双方的责任、义务如下：_____管理公司：一、负责庄园楼内的装
2022-08-13 15,340 -
室内装修施工合同范本
凡因工程变化、设计变更等原因调整工程造价的，即预算表内容以外以增加或变更工程项目处理,凡增加或变更的项目内容,以甲方签字确认为准,并计入工程造价中,总工程造价的预算误差不得超2%.否则甲方有权拒付.2
2022-08-13 15,340
-
00:54
装修公司不按照合同施工怎么办装修公司不按照合同施工的，可以要求承担违约责任，也可以解除装修合同。未按照合同施工的，属于违约行为，当事人可以要求装修公司承担违约责任，让装修公司按照合同进行施工，并且可以要求装修公司赔偿损失；也可以直接和装修公司解除装修合同，然后让装修公
3,670 2022.05.11 -
01:34
装修合同注意事项装修合同在签订和履行的过程中，应注意的事项包括： 1、装修公司是否具有相关的资质和能力履行合同。我们在确定装修公司时，应尽量与正规的有营业执照的装修公司签订装修合同，私人施工队没有合法的经营资质，如果合同履行中发生任何事故或财产损失，向私人
3,958 2022.04.15 -
00:58
装修签了合同未开工还能退吗如果装修合同是在当事人自愿平等，并且遵守法律法规的情况下签订的，那么双方接下来按合同上说的履行，是不能退的。若在签了装修合同之后，一方因为其原因而毁约的，则构成违约，就要为此承担违约责任。 按照我国当前的法律规定，业主和装修公司签订装修合同
3,685 2022.04.17
