您的位置:法师兄 > 精选问答 > 建筑工程承包方因自然灾害导致工期延误的,承包人可以主张哪些权利

建筑工程承包方因自然灾害导致工期延误的,承包人可以主张哪些权利

2022-11-08 19:11

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

广东在线咨询顾问团

2022-11-08回复

当建筑工程被承包人承包后,就要按照建筑工程合同约定,按时按进度施工,但要是因为己方原因导致工期拖延的,损失自担,还要赔偿发包人的损失: (1)承包人的劳动力不足造成; (2)承包人的机械设备平足造成; (3)承包人的资金缺少造成; (4)周边群众闹事影响工程进度; (5)工程出现安全或质量事故造成停工,从而影响工程进度。 3、因不可抗力导致工程延期的,损失由双方合理分担。 现实生活中,因不可抗力的原因导致工期延误的,如水灾、政府政策等,停工造成的损失,由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。 在建筑工程中,最好就是不要停工,以便造成工程延期,尤其是大工程,那样损失必然非常大。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张神兵律师

广东律参律师事务所

自然人不能承包建筑工程。自然人没有资格成为承包方,工程合同的承包人必须具有企业法人资格,同时持有工商行政管理机关核发的营业执照和建设行政主管部门颁发的资质证书。

张神兵律师

广东律参律师事务所

发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔: 1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。 2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。 3、发包人逾期提供甲供材料。 4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。

律师普法更多>>
  • 建筑工程承包发包人有哪些权利
    建筑工程承包发包人有哪些权利

    建筑工程承包发包人的权利: 1、发包人对承包人的工作可以进行检查; 2、发包人在建设工程竣工后,应根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验票标准进行验收; 3、发包人对因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,有权要求施工人

    2020.07.05 140
  • 自然人可以承包建设工程吗
    自然人可以承包建设工程吗

    建筑工程不可以自然人个人承包,承包人从事建筑工程必须具有主体资格,即具有企业法人资格以及具有从事建筑行业的资质方可作为建筑工程承包合同承包方当事人,个人明显不得成为承包方。我国法律规定,从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监

    2020.06.05 181
  • 建筑工程承包方式包括哪些
    建筑工程承包方式包括哪些

    建筑工程承包方式包括: 1、总承包方式,发包人将全部工程承包给一个施工单位,或者承包给由多个施工单位组成的施工联合体作为施工总承包单位; 2、发包人将全部工程承包给一个施工单位或多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体,作为施工总承包管理单

    2022.04.15 548
专业问答更多>>
  • 自然人可以承包建筑工程吗?

    自然人不能承包建设项目,建设单位向自然人承包建设项目是违法的。《建设工程施工发包与承包违法行为查处管理办法》规定,有下列情形之一的,属于违法发包:(一)建设单位向个人发包工程;(二)建设单位向不具备相

    2021-11-19 15,340
  • 哪些人可以承包承包建筑工程

    个人不能承包建筑工程。《建设工程施工发包与承包违法行为查处管理办法》第六条,有下列情形之一的,属于违法发包:(一)建设单位向个人发包工程;(二)建设单位向不具备相应资质的单位发包工程的;(三)依法未招

    2021-11-17 15,340
  • 建筑工程承包发包人有哪些权利

    承包发包人有以下权利: 1.不得转包和违法分包的义务。 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人,还不得将其承包的部分工程分包给不具备相应

    2022-06-12 15,340
  • 公司承包到期, 但是有承包期, 导致工程延误

    首先,您可以与总部联系,让公司总部对老板所谓延误的单据做书面核对,如果没有延误的,您可与老板协裔,不成起诉到法院。 其次,即便有延误的,老板罚款。如果您与老板的承包合同没约定或许没有合同,那么就应该按

    2022-02-02 15,340
法律短视频更多>>
  • 建设工程有哪些承发包方式 01:36
    建设工程有哪些承发包方式

    通常,建设工程的承发包方式包括以下几种: 协议方式和投标方式,是通过确立承发包关系方式的不同而区分的。协议方式,即承发包双方采用协商的方式达成协议,确定承发包关系。则投标方式指建设单位打算定标底后,以公开招标或指定招标来邀请施工企业投标,并

    1,963 2022.04.15
  • 建筑工程可以分包的情形有哪些 01:09
    建筑工程可以分包的情形有哪些

    建设工程专业承包合同的承包人,只有取得发包人的同意之后,才可以把自己承包的一些工作交给其他人来完成。 承包人不能把自己承包的全部工程都转包给其他人,同时,承包人也不能把自己承包的全部工程,进行肢解之后,采用分包的方式,分别转包给其他人。 要

    819 2022.04.17
  • 建筑工程施工承包合同怎么写 01:17
    建筑工程施工承包合同怎么写

    工程承包合同写法如下:首先需要写明甲乙双方的姓名,写上经过双方协商,乙方愿意承接甲方的工程。然后写明工程的概括、承包的相关方式、工程的范围以及质量要求。其次可以写清楚合同价款,付款的相关方式。最后写上工程的相关期限,在结尾的部分可以写上双方

    783 2022.04.25
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?