您的位置:法师兄 > 精选问答 > 工程施工准备期的结算纠纷诱因主要包括哪几方面

工程施工准备期的结算纠纷诱因主要包括哪几方面

2020-10-13 19:47

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

福建在线咨询顾问团

2020-10-13回复

工程施工准备期的结算纠纷诱因。工程施工准备期的结算纠纷诱因主要包括以下几方面: (1)在工程招标时没有按招标程序公开招标,采用私下双方议标方式,虽然该方式可以为业主节约招标费用,但由于没有优选施工单位,该期间施工单位可能答应业主一切苛刻重要条件,先想方设法把工程揽到手,然后在施工期间通过费用索赔或结算纠纷获利。 (2)关于合同协议内容,目前建设部和国家工商局已联合制定了建设工程施工合同示范文本,但许多业主没有工程方面专业知识,不懂合同重要性,合同协议条款不严密,漏洞百出,前后矛盾,或和国家法律、法令、条例、技术规范、图纸等相违背,或约定的权利和义务不明确,为日后经济纠纷埋下了隐患。 (3)业主指定分包,在许多工程建设中,业主不规范自己的行为,任意指定分包单位,但又不以合同形式明确总包单位和分包单位的权利和义务,造成工程工期拖延,责任不清,引起结算纠纷。 (4)业主没按合同规定交付设计资料、图纸,没有及时交付施工场地,没有做到“三通一平”,或工程地质与合同不符。 (5)资金方面,施工准备期限内,乙方为了揽到工程会提出一系列优惠重要条件,如带资或垫资承包,到结算时再提出利息问题,引起结算纠纷。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

丰培铭律师

天津东方律师事务所

工程纠纷包括以下这些: (1)建设工程勘察合同纠纷 (2)建设工程设计合同纠纷 (3)建设工程施工合同纠纷 (4)建设工程价款优先受偿权纠纷 (5)建设工程分包合同纠纷 (6)建设工程监理合同纠纷 (7)装饰装修合同纠纷 (8)铁路修建合同纠纷 (9)农村建房施工合同纠纷。

章法律师

广东律参律师事务所

建设工程结算纠纷的原因如下: (一)工程量纷争; (二)竣工决算时间的争议; (三)合同违约的争议; (四)材料价格市场波动的问题; (五)总包和分包争议; (六)尾款相关争议。还有: 1、建设资本金准备不足。 2、建设工程发包过程中违法行为。建设工程发包过程中影响结算的违法行为有如下几种情况: 1、建设工程招投标程序中的违法行为。 2、招投标程序中的串标、泄露标底的行为。 3、缺乏有效的诚信机制。 4、法制缺陷留下造成逃废工程款的漏洞。

律师普法更多>>
  • 建设工程施工合同的主要内容包括哪些方面
    建设工程施工合同的主要内容包括哪些方面

    建设工程施工合同,又称建筑安装合同,主要条款有: (1)建设工程施工工程的名称和地点; (2)建设工程施工工程的范围和内容; (3)建设工程施工开工、竣工日期及中间交工工程开工、竣工日期; (4)建设工程施工工程的质量保修期及保修条件; (

    2021.02.02 201
  • 建设工程施工合同纠纷包括哪些
    建设工程施工合同纠纷包括哪些

    在建设工程合同纠纷案件管辖中,应确立以合同纠纷案件(而不是不动产物权纠纷案件)的管辖原则为准据点确立管辖法院。

    2020.09.05 217
  • 施工合同主体纠纷的原因主要有哪些
    施工合同主体纠纷的原因主要有哪些

    施工合同主体纠纷的原因:第一种是因建设工程质量所产生的纠纷;第二种是因发包人拖欠工程款产生的纠纷;第三种是被挂靠人与挂靠人之间存在工程欠款或管理费产生的纠纷;第四种是拖欠供应商、雇用人员工资产生的纠纷。

    2021.03.21 201
专业问答更多>>
  • 工程价款结算方式主要包括哪些

    我国采用的工程结算方式主要有以下几种:(1)按月结算实行旬末或月中预、竣工后清算。跨年竣工项目,年终盘点,年度结算。(2)建设项目或单项工程竣工后一次性结算的,建设期限在12个月以内,或者工程承包价值

    2021-11-30 15,340
  • 工程承包合同纠纷的纠纷焦点主要突出在哪些方面

    1、施工合同的效力问题; 2、合同无效是否应进行结算; 3、备案合同和“补充协议”即黑白合同不一致,在结算时应采纳哪一份合同作为结算的依据问题; 4、对于建设部推荐施工合同版本通用条款中涉及的发包方逾

    2021-09-29 15,340
  • 建设工程结算纠纷解决途径包括哪些

    解决工程结算纠纷通常有四种方式:双方自行和解。和解是双方自行协商、沟通、谈判的解决方案,对于合作基础较好的合作伙伴,工程结算纠纷较小的项目,这种解决方案是最好的,不仅效率高,而且经济友好。由第三方机构

    2021-11-17 15,340
  • 建设工程项目前期前期准备工作的主要工作包括哪些

    一、选址定点阶段。此阶段一般办理以下事项:1、计委审查可行性研究报告和进行项目立项。2、国土资源局进行土地利用总体规划和土地供应方式的审查。3、建委办理投资开发项目建设条件意见书。4、环保局办理生产性

    2022-01-24 15,340
法律短视频更多>>
  • 建筑工程施工合同主要包括 01:05
    建筑工程施工合同主要包括

    建设工程施工合同的主要内容包括以下几项:工程范围,建设工期,中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成,在施工合同中需对中间工程的开工和竣工

    1,435 2022.04.15
  • 工程结算内容包括哪些内容 01:16
    工程结算内容包括哪些内容

    工程结算,是指企业或者单位按承包工程实现的工程价款结算收入,还有向发人包单位收取的除工程价款以外的各项款项。 当事人对工程量有意见的,根据施工过程中形成的签证等来进行确认。如果承包人可以证明发包人允许其施工,但不能提供签证文件证明工程量发生

    5,152 2022.04.15
  • 工程转包纠纷要怎么处理 01:02
    工程转包纠纷要怎么处理

    分为以下几种情况: 1、法律不允许转包,因此转包合同无效,按照《民法典》建设工程合同无效的规定来处理; 2、合同无效路径:竣工验收合格的,仍应折价补偿承包人;竣工验收不合格的,经修复后合格的,折价补偿承包人,但承包人要自行承担修复费用;修复

    1,212 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?