您的位置:法师兄 > 精选问答 > 建设工程竣工日期确定

建设工程竣工日期确定

2023-08-10 15:42

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

安徽在线咨询顾问团

2023-08-10回复

按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期: 1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。 既然工程已经验收合格了,则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。 2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。 这种情况在实际纠纷此中经常发生,多数时候发包人有意拖延验收,致使工程无法及时验收,在此情况下,按照最高人民法院的相关司法解释的规定,一般以承包人提交验收报告之日为竣工日期。 3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

章法律师

广东律参律师事务所

竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,所以确定竣工日期很重要,因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等重要问题。

章法律师

广东律参律师事务所

认定工程竣工日期的方法是:以双方确认的日期为竣工日期,如果建设工程竣工验收合格的,以验收合格的日期为竣工日期;如果承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交竣工验收报告的日期为竣工日期等。

律师普法更多>>
  • 如何确定建设工程的竣工日期和工程款利息
    如何确定建设工程的竣工日期和工程款利息

    确定建设工程的竣工日期和工程款利息的起算日如下:验收合格的是竣工验收合格之日,拖延验收的是提交验收报告之日,未经竣工验收擅自使用的是转移占有建设工程之日。工程已实际交付的,交付之日起算利息;工程没有交付的,提交竣工结算文件之日起算利息;工程

    2021.01.08 206
  • 建设工程的实际竣工日期
    建设工程的实际竣工日期

    建设工程的实际竣工日期:竣工验收合格的,以验收合格之日为竣工日期;发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;未经竣工验收发包人擅自使用的,以工程投入使用之日为竣工日期。

    2021.01.07 449
  • 对建设工程实际竣工日期有争议如何确定
    对建设工程实际竣工日期有争议如何确定

    (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; (二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期; (三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

    2020.07.11 131
专业问答更多>>
  • 建设工程竣工日期确定

    以承包人提交验收报告之日为竣工日期。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,应当分别按照以下情形予以认定: (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; (二)承包人已经提交竣工验收报

    2023-05-12 15,340
  • 建设工程竣工日期怎样确定?

    以承包人提交验收报告之日为竣工日期。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,应当分别按照以下情形予以认定: (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; (二)承包人已经提交竣工验收报

    2022-12-03 15,340
  • 如何确定建设工程开工、竣工日期?

    建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。

    2023-02-25 15,340
  • 建设工程竣工日期应该怎样确定

    一、建筑工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格日期为竣工日期;二、承包方已提交竣工验收报告,承包方延迟验收的,以承包方提交验收报告日期为竣工日期;三、建筑工程未经竣工验收,承包方擅自使用的,以搬迁占用建

    2021-10-19 15,340
法律短视频更多>>
  • 建设工程竣工验收的程序是什么 00:55
    建设工程竣工验收的程序是什么

    建设工程竣工验收的程序主要包括了以下步骤:第1步就是由施工单位进行自检。施工单位应当在施工完成之后自行组织有关人员进行检查验收。如果发现问题,那么要及时进行整改。完成自检之后就由监理单位进行预验,也就是竣工预验收,监理单位在验收之后要向建设

    2,377 2022.04.15
  • 建设工程竣工验收有哪些步骤 00:52
    建设工程竣工验收有哪些步骤

    建设工程竣工验收的步骤并不复杂,主要包括了三个步骤,分别是自检,预检,正式的竣工验收。三个步骤要按照顺序进行,在每一个步骤之中如果发现了问题都要进行补救和调整。具体的来说,首先施工单位要自行组织有关人员进行检查验收,然后再进行预检。预检是由

    4,087 2022.04.15
  • 建设工程竣工验收要具备什么条件 00:53
    建设工程竣工验收要具备什么条件

    具体的来说,工程竣工验收需要具备的条件包括了以下5个方面:第一就是完成建设工程设计和合同约定的各项内容;第二就是有完整的技术档案和施工管理资料;第三就是质监站责令整改的问题已全部整改完成;第四就是有施工单位签署的工程保修书;第五是有勘察,设

    4,768 2022.04.15
房产纠纷不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?