您的位置:法师兄 > 精选问答 > 装修装饰合同中发包人要求承包人为工程质量、事故等提供保证金,这保证金一般要求多少的?

装修装饰合同中发包人要求承包人为工程质量、事故等提供保证金,这保证金一般要求多少的?

2019-04-06 13:12

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

万祖军律师

2019-04-06回复

施工合同归责原则为严格责任,只要一方有违约行为,不论是否存在主观过失或故意,都应承担民事责任。具体有如下几种: (一)发包人未及时拨付进度款时:(1)承包人应按书面催告发包人,发包人在催告函的合理期限内未付清的,承包人可以顺延工期,并可要求赔偿停工损失。(2)但承包人虽提出口头异议但仍继续施工的,发生纠纷后承包人要求发包人承担此违约责任时,因承包人举证不充分故而不予支持。 (二)中途停工:谁引起停工由谁承担。 (三)隐蔽工程:隐蔽工程经双方验收后,承包人继续施工而发现隐蔽工程存在质量问题造成损失,发包人应承担相应过错责任;若属设计单位、监理单位有过错的,应按过错大小各自承担相应责任。 (四)三无工程被责令停工的,承包人仍按发包人要求继续施工,其损失主要部分由发包人承担,次要部分由承包人承担。 (五)固定造价合同。遇到建材涨价风险时处理。  涨价属正常市场风险的,涨价部分由承包人自理。涨价超过正常市场风险的,承包人可要求增加工程价款。但是实务中很难认定,涨价风险是否属正常市场风险,因而—旦鉴定固定造价合同后不太可能让承包人追加工程价款。 (六)逾期交付,承包人应承担违约责任。发包人可按合同约定要求承包人支付约定违约金。倘若发包人损失超过违约金的,发包人可要求对方赔偿。但作为违约金具有补偿性质,其罚惩性不强。故发包人要求赔偿金额不得超过双方缔约时可预见限额。 (七)提前使用问题。工程未经验收,发包人提前使用,擅自使用所致质量等问题由发包人承担责任。若承包人原因造成的,由承包人负责。但需明确的,即使是发包人擅自使用,也不免除承包人在合理期间对工程结构、基础工程的质量责任。 (八)竣工验收合格后,承包人应将工程及资料交付发包人。  实际工作中,常发生承包人因为发包人未付清工程款而拒交工程的情况。发包人无法行使占有、处分权利的损失,由承包人承担。  但值得一提的是在发包人未付清工程款之前,承包人拒交工程的,对承包人还是有好处的。按照最高院关于建设工程价款优先受偿的批复,同一工程有优先权,抵押权的,优先权优于抵押权。建设价款可就标的拍卖款,变卖款享有优先受偿权。而进行变卖的前提,承包人仍占有、支配工程。 (九)拒绝验收问题:工程竣工后,约定验收期满,发包人拒绝验收,承包人可单方与有关部门组织验收,验收费用各半承担。若因发包人拒绝提供验收资料、文件,致使无法验收的,视为发包人对工程已验收合格。 (十)拖欠工程款:应从验收后或约定付款期满之次日起算滞纳金。发包人拒绝,拖延验收的,应从约定验收期满次日起算滞纳金。未约定验收期的,以工程竣工:日或施工人要求发包人验收期满次日起算滞纳金。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

丰培铭律师

天津东方律师事务所

装修装饰工程承包合同: 一、首先写明甲方与乙方信息; 二、根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲、乙双方在平等自愿的原则上,经协商一致,签订本合同; 三、具体内容:承包范围承包价格工程量计量方式等; 四、结尾:双方签字盖章生效。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

装修装饰工程承包合同: 一、首先写明甲方与乙方信息; 二、根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲、乙双方在平等自愿的原则上,经协商一致,签订本合同; 三、具体内容:承包范围承包价格工程量计量方式等; 四、结尾:双方签字盖章生效。

律师普法更多>>
  • 承包人要求返还质量保修金的该如何处理
    承包人要求返还质量保修金的该如何处理

    发包人于接到请求返还申请日14天内对内容进行核实,无异议则在14天内返还保修金。

    2020.10.16 183
  • 工程质量保修金一般为合同价款的多少
    工程质量保修金一般为合同价款的多少

    工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%。有约定每月从施工单位的工程款中按相应比例扣留,也可以最后结算时扣留。

    2020.11.04 267
  • 物业要求交装修保证金是否合法
    物业要求交装修保证金是否合法

    物业要求交装修保证金是合法的。虽然法律没有明确规定要缴纳装修保证金,装修保证金是业主跟物业之间有合同协议的,所以物业收取保证金也是可以的。因为缴纳保证金是为了防止业主在装修时,乱拆改房子结构,这部分保证金在装修完毕后,会如数归还给房主。这也

    2021.12.11 760
专业问答更多>>
  • 装饰装修工程质保金是多少钱

    民法典里没有具体规定质保金的多少,但是建设部有一个格式合同,规定的质保金是工程总造价的5%,一般工程都依据此比例执行。在质保期内,施工单位有对所建工程维修的义务,如果不尽此义务,那么建设单位可以另找他

    2021-09-29 15,340
  • 装饰装修工程总承包资质

    一级资质标准: 1、企业近5年承担过3项以上单位工程造价1000万元以上或三星级以上宾馆大堂的装修装饰工程施工,工程质量合格。 2、企业经理具有8年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称;总工程师具有

    2022-03-30 15,340
  • 装饰装修工程承包合同范本

    装饰装修工程保修单范本:发包方(简称甲方):_______________承包方(简称乙方):_______________根据《中华人民共和国合同范本法》、《建筑安装工程承包合同范本条例》、《中华人

    2022-03-14 15,340
  • 装修装饰工程承包合同范本

    承包方(简称乙方):(施工工程队负责人)身份证:联络方式:家庭住址:第一条工程概况 1.装潢施工地点: 2.住房结构:砖混结构;房型__房__厅__套,建筑面积约__平方米。 3.承包方式: 甲方住房

    2022-02-27 15,340
法律短视频更多>>
  • 发生装修工程合同纠纷要怎么处理 01:04
    发生装修工程合同纠纷要怎么处理

    出现了装修纠纷,如果双方可以心平气和地协商,承担该承担的责任,纠纷就可以被解决。如果协商不成,也可以到法院诉讼或到仲裁委仲裁。这两种方法各有优缺点,到法院起诉的好处是对一审不服,当事人还可以上诉。但缺点是法院审理期限比较长。选择仲裁的好处是

    1,303 2022.04.17
  • 工程质量问题发包人能拒付工程款吗 00:56
    工程质量问题发包人能拒付工程款吗

    工程质量问题,发包人可以拒付工程款。根据我国《民法典》,对于建设工程,在发包方委托司法鉴定机构进行质量检测与鉴定后,要求承包方在合理期限内修理、返工、改建等修复的,承包方修复后的建设工程在竣工验收不合格的,发包方可以减少支付工程款。如果是严

    2,664 2022.04.15
  • 合同质保金规定多少年 00:53
    合同质保金规定多少年

    合同质保金的期限是由当事人商议决定,法律没有强制性规定。根据《中华人民共和国民法典》第五百九十六条规定,买卖合同的内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效

    3,711 2022.04.15
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?