申请延续工程审批要多久
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
对内容有疑问，可立即反馈反馈
工程延期由监理工程师审批。由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间：监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加；合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等；异常恶劣的气候条件。
公积金贷款申请审批要15天。根据规定，缴存住房公积金的职工，在购买、建造、翻建、大修自住住房时，可以向住房公积金管理中心申请住房公积金贷款。住房公积金管理中心应当自受理申请之日起15日内作出准予贷款或者不准贷款的决定，并通知申请人。
-
工程延期由谁审批工程延期由监理工程师审批。由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间： 1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加； 2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂
2021.12.13 1,008 -
取保候审申请要多久才能批准取保候审申请，符合条件的就应当批准，按照规定三天就应当给予答复。根据《刑事诉讼法》第九十七条规定，犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定;不同
2020.02.26 117 -
申请取保候审批下来需要多久取保候审申请后，公安机关需要在三天内给出答复。根据我国相关法律规定，犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定;不同意变更强制措施的，应当告知申请
2022.11.07 137
-
申请延续工程审批要多久？
建设单位或者个人取得选址意见书后一年内未取得建设项目批准、核准文件，取得建设用地规划许可证后一年内未取得用地批准文件，取得建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证后一年内未取得施工许可证的，可以在期限届
2022-03-30 15,340 -
申请延续工程审批要多久
建设单位或者个人取得选址意见书后一年内未取得建设项目批准、核准文件，取得建设用地规划许可证后一年内未取得用地批准文件，取得建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证后一年内未取得施工许可证的，可以在期限届
2022-03-22 15,340 -
申请工程延续注册审批要多久
建设单位或者个人取得选址意见书后一年内未取得建设项目批准、核准文件，取得建设用地规划许可证后一年内未取得用地批准文件，取得建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证后一年内未取得施工许可证的，可以在期限届
2022-04-04 15,340 -
申请工程招标文件后审批要多久
项目招标人对投标人资格进行后审的，法律对后审期限没有规定，一般按照招标文件规定的标准、方法和时间进行审查。《招标投标法实施条例》第二十条招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，评标委员会应当在开
2021-11-19 15,340
-
00:49
护照审批一般要多久办理普通护照一般需要15天时间签发，办理加急护照需要5个工作日。 公民申请普通护照或者申请普通护照变更加注、换发、补发的，公安机关出入境管理机构应当自收到申请材料之日起十五日内签发。 对于符合加急办理普通护照条件的，公安机关出入境管理机构应
6,786 2022.04.17 -
00:58
申请商标要多久根据《中华人民共和国商标法》的相关规定，申请注册商标需要履行一定的手续，并且由商标局进行审查和公告。申请人向商标局提交申请后，商标局应当在九个月内予以审查，审查符合规定的予以初步审定公告，公告期为三个月。若在公告期内没有人提出异议的话，商标
2,120 2022.04.17 -
01:20
商标申请后多久初审公告商标申请后一般一个月内商标局会发布初审公告。初审公告是指对于申请注册的商标，商标局审查后，认为符合商标法有关规定，予以初步审定并予以发公告。初步审定公告的商标不等于核准注册，也就是说该商标申请人尚未取得该商标的专用权，只有在公告期内无人提出
10,540 2022.05.11
