什么情况下承包人追索工程款与工期违约
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
承包人的追索工程款的时效与工期违约并无直接关系，承包人索要工程款的诉讼请求是针对发包人未及时结算并支付工程款的行为，涉及本问题承包人的诉讼时效应从工程实际竣工后的合同约定完成结算期限之日起计算。承包人的合同约定或实际竣工时间，均不能作为索要工程款的时效起算时间。索要工程款诉讼时效的起算时间，应当是发包人应当支付而没有支付工程款。工程已经竣工，发包人应支付的是工程结算款。而根据《建设工程施工合同(示范文本)》第33.1款的规定，承包人应在通过验收后的28天以内向发包人提交竣工结算，根据第33.3款的规定，发包人应在收到承包人的结算书后的28天内审定并支付，也就是说，承包人实际竣工后的结算期限，应为发包人收到结算书后的28天以内，因此承包人索要工程款的时效，应从发包人收到竣工结算的第29天起算。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
(1)发包人不按时支付工程预付款的； (2)发包人不按合同约定支付工款，导致施工无法进行的； (3)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款的； (4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
可以工期索赔的条件： (1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的; (2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的; (3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的; (4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的; (5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的; (6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的; (7)专用合同条款中约定的其他情形。
-
工程承包方违约如何索赔工程承包方违约的，如果双方事先有约定违约金额或违约金的计算方式的，当事人可以按合同约定进行索赔。如果合同中没有相关约定的，当事人可以要求承包方赔偿实际造成的损失。
2021.03.02 96 -
工程承包方违约怎样索赔工程承包违约法律的救济方法主要有两种：一是事前对于各种违约行为作出明确的约定，使得违约方必须按照合同约定承担违约责任；二是事后根据法律的规定和诚实信用原则进行索赔。
2021.03.06 343 -
工程合同承包人发生哪些情况视为违约工程合同承包人发生以下情况视为违约： (1)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工； (2)承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准； (3)不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
2021.04.05 129
-
承包人的追索工程款与工期违约的时效违约，应在什么时间内主张权利
承包人的追索工程款的时效与工期违约并无直接关系，承包人索要工程款的诉讼请求是针对发包人未及时结算并支付工程款的行为，涉及本问题承包人的诉讼时效应从工程实际竣工后的合同约定完成结算期限之日起计算。承包人
2022-02-05 15,340 -
工程承包方违约怎样索赔
发包方根据工程合同书约定的违约条款，主张承包方承担违约责任。如果造成的损害大约约定违约金的，可以主张增加违约金。双方协商不成，发包方到工程所在地法院起诉，主张承包方承担违约责任。 《民法典》第五百七十
2022-06-27 15,340 -
什么情况下可以索赔工期
1、可以工期索赔的条件： (1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的; (2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的; (3)发包人提供的测量
2022-05-21 15,340 -
什么情况下承包人可以要求顺延工期
承包人可以延长工期：在施工合同履行过程中，如果出现以下情况，承包人可以延长工期： 1、隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查。发包人未及时检查的，承包人可以延长工期。 2、发包人未按约定时间和要求提供
2021-11-22 15,340
-
01:30
企业什么情况下可以辞退工人企业可以开除员工的情形包括。员工在试用期间被证明不符合录用条件的；员工严重违反用人单位的规章制度的；员工严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；员工劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响的；员工被依法
496 2022.06.22 -
01:11
工程承包合同违约后该如何维权工程承包合同违约之后，遭受损失的另一方可以要求对方承担相应的违约责任。而根据我国民法典第五百七十七条的规定，违约责任就包括了： 1、继续履行工程承包合同的责任； 2、采取相应补救措施的责任； 3、赔偿另一方遭受的实际损失的责任； 4、其他法
441 2022.06.22 -
01:11
工程欠款怎么追讨被拖欠工程款时首先可与欠款人进行协商解决。如果协商不成，必须尽快向法院起诉要求其还款，一旦过了三年的诉讼时效，将丧失胜诉权。通过诉讼的方式来追讨欠款，待法院做出判决后若对方仍拒绝履行和解协议，直接向法院申请强制执行该协议即可。在受理强制执行
845 2022.04.17
