建筑工程发包人可以与承包人核对竣工日期吗
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。所以说，没有竣工验收、没有决算也会有办法处理。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
个人不可以承包建筑工程。法律规定，承包人从事建筑工程必须具有主体资格，即具有企业法人资格以及具有从事建筑行业的资质方可作为建筑工程承包合同承包方当事人，个人不具有企业法人资格，因此个人明显不得成为承包方。
建筑工程不可以个人承包，订立的合同无效。工程合同的承包人必须具有企业法人资格，同时持有工商行政管理机关核发的营业执照和建设行政主管部门颁发的资质证书，在核准的资质等级许可范围内承揽工程。
-
个人可以承包建筑工程吗个人不能承包建筑工程。建筑工程的承包主体必须是具备相应资质的单位。也就是说承包建筑工程必须满足两个条件： 一、具有企业法人资格。也就是是一个单位而非个人。 二、具有从事建筑行业的资质。
2020.09.19 258 -
建筑工程可以个人承包吗?建筑工程不可以个人承包，承包人从事建筑工程必须具有主体资格，即具有企业法人资格以及具有从事建筑行业的资质方可作为建筑工程承包合同承包方当事人，个人明显不得成为承包方。我国法律规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位
2020.11.26 125 -
个人可以承包建筑工程吗?个人不可以承包建筑工程。承包建筑工程必须满足两个条件： 一、具有企业法人资格，也就是承包建筑工程的是一个单位而非个人。 二、具有从事建筑行业的资质。
2020.02.20 177
-
发包人可以对工程未经竣工验收而承包人使用竣工日期吗
可以的。按照最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第十四条的规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日
2022-03-12 15,340 -
发包人对建设工程实际竣工日期有争议的，承包人能否以实际竣工日期
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用
2022-03-18 15,340 -
承包商承包建筑工程承包人逾期竣工违约金怎么算
建筑工程合同专用条款中，1、因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按中标价的万分之五/每日计算。2、在承包人违约条款中:承包人违约重任的承担方式和计算方法：按招标文件执行。
2022-06-30 15,340 -
承包商承包建筑工程，承包人逾期竣工违约金怎样算。
工程逾期竣工违约金由双方自由约定，但是法律规定，违约金最好不超过合同总价款的百分之三十，所以最高限额就是合同总价款的百分之三十。
2022-08-05 15,340
-
01:17
建筑工程施工承包合同怎么写工程承包合同写法如下：首先需要写明甲乙双方的姓名，写上经过双方协商，乙方愿意承接甲方的工程。然后写明工程的概括、承包的相关方式、工程的范围以及质量要求。其次可以写清楚合同价款，付款的相关方式。最后写上工程的相关期限，在结尾的部分可以写上双方
826 2022.04.25 -
01:09
建筑工程可以分包的情形有哪些建设工程专业承包合同的承包人，只有取得发包人的同意之后，才可以把自己承包的一些工作交给其他人来完成。 承包人不能把自己承包的全部工程都转包给其他人，同时，承包人也不能把自己承包的全部工程，进行肢解之后，采用分包的方式，分别转包给其他人。 要
823 2022.04.17 -
00:49
建筑工程竣工验收由谁组织竣工验收要根据工程规模大小，复杂程度组成验收委员会或验收组。验收委员会或验收组应由银行、物资、环保、劳动、统计、消防及其它有关部门组成，建设单位、接管单位、施工单位、勘察设计单位也应当参加验收工作，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑
2,039 2022.05.27
