承包人追索工程款与工期违约责任怎么确定？
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
承包人的追索工程款的时效与工期违约并无直接关系，承包人索要工程款的诉讼请求是针对发包人未及时结算并支付工程款的行为，涉及本问题承包人的诉讼时效应从工程实际竣工后的合同约定完成结算期限之日起计算。承包人的合同约定或实际竣工时间，均不能作为索要工程款的时效起算时间。索要工程款诉讼时效的起算时间，应当是发包人应当支付而没有支付工程款。工程已经竣工，发包人应支付的是工程结算款。而根据《建设工程施工合同(示范文本)》第33.1款的规定，承包人应在通过验收后的28天以内向发包人提交竣工结算，根据第33.3款的规定，发包人应在收到承包人的结算书后的28天内审定并支付，也就是说，承包人实际竣工后的结算期限，应为发包人收到结算书后的28天以内，因此承包人索要工程款的时效，应从发包人收到竣工结算的第29天起算。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
工程承包违约法律的救济方法主要有两种：一是事前对于各种违约行为作出明确的约定，使得违约方必须按照合同约定承担违约责任；二是事后根据法律的规定和诚实信用原则进行索赔。
建设工程分包是指在总承包合同中约定可分包或经发包人同意或者认可； 建设工程的总承包人将承包的专业工程(建筑工程主体结构的施工除外)或劳务作业发包给具有相应资质条件的单位完成的活动。 分包人按照分包合同的约定对总承包人负责，并与总承包人就分包工程对发包人承担连带责任。
-
承包人应否承担逾期竣工违约责任如果承包人可以证明工期虽然延误但并非承包人原因引起，从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时，不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大，也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系，而应积极采取措施，按合同约定就
2020.08.12 170 -
承包人是否承担逾期竣工违约责任承包人是否承担逾期竣工违约责任依据实际情况来看。当合同约定的工期延误原因发生时，不应消极等待施工条件的恢复和放任损失的扩大，也不应口头报告或联系发包人，而应积极采取措施，及时向发包人提交书面报告，及时取得申请工期延误的签证，并及时收集固定工
2022.04.14 462 -
工程承包方违约如何索赔工程承包方违约的，如果双方事先有约定违约金额或违约金的计算方式的，当事人可以按合同约定进行索赔。如果合同中没有相关约定的，当事人可以要求承包方赔偿实际造成的损失。
2021.03.02 158
-
承包人的追索工程款与工期违约的时效违约，应在什么时间内主张权利
承包人的追索工程款的时效与工期违约并无直接关系，承包人索要工程款的诉讼请求是针对发包人未及时结算并支付工程款的行为，涉及本问题承包人的诉讼时效应从工程实际竣工后的合同约定完成结算期限之日起计算。承包人
2022-02-05 15,340 -
工程承包方违约怎样索赔
发包方根据工程合同书约定的违约条款，主张承包方承担违约责任。如果造成的损害大约约定违约金的，可以主张增加违约金。双方协商不成，发包方到工程所在地法院起诉，主张承包方承担违约责任。 《民法典》第五百七十
2022-06-27 15,340 -
工程承包合同违约责任是怎样定的
施工合同归责原则为严格责任，只要一方有违约行为，不论是否存在主观过失或故意，都应承担民事责任。具体有如下几种： (一)发包人未及时拨付进度款时：(1)承包人应按书面催告发包人，发包人在催告函的合理期限
2022-04-09 15,340 -
工程承包合同违约责任谁承担
一般应当由违约的承包方承担责任。当事人可通过提起民事诉讼的方式维权，请求法院判令对方承担相应的给付责任。一、当事人起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的，应写明双
2022-05-04 15,340
-
00:59
买房的违约责任怎么确定买房的违约责任确定方式为，如果合同有约定的，需要按合同约定，合同没有约定的，按照法律规定，合同双方对违约金的约定不能过分高于或低于违约造成的实际损失。房屋买卖中的承担的违约责任有： 1、支付违约金，在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时向
537 2022.08.30 -
01:10
发包人违约的责任根据我国《中华人民共和国民法典》的规定，发包人违约的，应当根据合同的约定承担违约责任。具体的承担方式如下： 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在
1,976 2022.04.15 -
01:09
承包合同违约责任如何承担承包合同的违约责任，需要看对方当事人的具体违约方式，以及当事人在合同中的具体约定。 一般情况下，对方出现了违反合同约定的行为、同时不具有合法的抗辩事由的话，当事人就可以要求对方继续履行承包合同。 如果合同无法继续履行的，当事人可以要求对方采
852 2022.10.05
