最高法关于审理建设工程施工合同问题

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（2020年12月25日最高人民法院审判委员会第1825次会议通过，自2021年1月1日起施行）。为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，依法保护当事人合法权益，维护建筑市

建设工程合同的生效要件包括主体合法，内容合法，形式合法。具体要求为，当事人应当具有民事行为能力，合同标的不属国家明令禁止买卖的物或法律、政策所不允许的行为，合同内容必须为当事人的真实意思表示，并且不是以欺诈手段或者其他非法方式订立。

关于建设工程款结算的方式有：按完成工程目标进行结算；按单项工程或单位工程的形象进度划分不同阶段进行结算；按当月完成的有效工程量进行结算；完成工程后一次性付清款项。

建设工程施工合同首先要具备基本合同的要素，分别为当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任以及解决争议的方法。其中建设施工合同要特别注重工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质

生效日期有明确规定的，其日期不得早于合同的签订日期;没有明确规定的，应注明在双方签字盖章后生效，且合同任何一方都必须签署日期。业务资质证明：每份合同都应附上对方的营业执照副本。副本须为最新年检并且为原件复印，再复印无效。

根据法律规定，建设工程施工合同应注意的问题有：注意建设工程施工合同当事人的姓名或名称或住所；注意建设工程施工合同的标的、数量或质量或价款或报酬；注意建设工程施工合同的履行方式或履行期限等；法律规定的其他内容等。

订立履行建设工程合同可能存在以下纠纷：勘察、设计、施工、监理合同纠纷；工程合同的效力纠纷；合同无效结算纠纷；黑白合同纠纷；工程款结算采取何种标准纠纷；造价司法鉴定范围纠纷；工程质量、工期、农民工利益纠纷。

建设工程施工合同不属于实践合同，实践合同，又称要物合同，是相对于诺成合同而言的一种合同类型，其指除当事人意思表示一致以外； 尚需交付标的物或完成其他现实给付才能成立的合同。一般认为保管合同、定金合同、质押合同、自然人之间的借款合同是实践合同

建设工程施工合同纠纷的审理：首先、建设工程施工合同案件要按照不动产专属管辖的范围确定受诉到该范围内的法院，即建设工程施工合同纠纷应该由建设工程所在地的人民法院管辖；其次、受诉法院根据相关法律、司法解释等审理该建设工程施工合同纠纷：《中华人民

审理建设工程施工合同纠纷首先按照不动产专属管辖的范围确定受诉法院，通常应由建设工程所在地的人民法院管辖；其次、受诉法院根据相关法律、司法解释等审理该建设工程施工合同纠纷。

建设工程施工合同是指发包方和承包方为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合

施工合同 甲方：______（已建单位） 地址：______ 法定代表人：______ 授权代表人：______ 乙方：______（后建单位） 地址：____________ 法定代表人：______ 授权代表人：______ 根据《中华

我国相关的法律规定，建设工程施工合同无效，竣工验收合格，承包人要求按合同支付工程价款的，予以支持。承包人违法分包、分包建设工程或者实际施工人员无资质的，应当以有资质的施工企业名义与他人签订施工合同。人民法院可以依照民法通则第一百三十四条的规