施工延期跟工程延误一样吗

施工延期一般按照合同约定的数额进行赔偿，具体可以双方在合同中协商约定，同时可以根据违约情形判断实际损失。造成的损害比较大时违约金可以适当上浮，最高不应超过实际损失的30%。

建筑工程施工许可证最多可延期六个月，每次不超过三个月。申请延期应当在期满前向发证机关申请，并说明理由。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

建筑工程施工许可证可以延期两次，每次不超过三个月。根据《建筑法》第九条规定：建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的

施工单位拖延工期是一种合同违约行为，所以，拖延工期要执行合同双方约定的处罚措施。如果合同没有明确约定违约责任，可以要求施工单位对因为延期造成的损失，以及承担合理的违约金作为补偿。有的甚至更长。拖延工期表面上看，是施工企业为建设单位负责，实则

在日常生活中，装修引起的纠纷时有发生。应区分不同情况进行处理。如装修金额小，延误损失小，应协商解决。若装修金额较大，工程量也达到一定规模，此时若延误工期可造成较大损失。在这种情况下，首先要看装修合同或协议是否有约定。如有，并符合法律规定和自

可按以下流程办理工程延期手续： 1、工程承包单位以书面形式通知监理工程师，并向监理工程师提交详细的申诉报告； 2、监理工程师进行调查核实，确定工程延期时间； 3、向工程建设许可证的发证机关申请延期。

出现工期延误的处理办法： 1、如果因为消费者未按期支付工程款导致工期延误的，属于消费者违约在先，这个时候应当向装修公司支付违约金； 2、由于装修公司自身原因不能按期完工，属于装修公司违约，装修公司应向消费者支付违约金。

延误违约金由双方自行约定，但一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。

工程延期由监理工程师审批。由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间： 1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加； 2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂

工期延误的情形有： 1、工程量增加； 2、发包人变更设计； 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料； 4、发包人未按约支付工程款； 5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当； 6、工程质量鉴定； 7、不可抗力或其

出现工期延误以后要工期延误的实际情况，如果是因为双方协商改变工程量、设计，而且双方同意工期顺延，或者是因为不可抗力导致的，那么双方不需要承担违约责任。如果因为消费者没有按期支付工程款从而导致的工期延误，这是消费者违约在先，消费者应当赔偿违约

建设工程规划许可证最多可以延期两次。建设单位或者个人自取得建设工程规划许可证后十二个月内未开工建设的,应当在有效期届满三十日前向城乡规划主管部门提出延期申请。城乡规划主管部门应当在有效期届满前作出决定。经批准可延长一次,延长期限不得超过六个

施工合同中未约定延误工期的违约金的，当事人可以签订补充协议来约定违约金的数额；或者按照合同的相关条款等因素来确定违约责任；仍不能确定的，受损害方可以视情形合理地请求违约方承担修理、重作、减少价款或者报酬等违约责任。