更新时间:2022.06.12
建设工程施工合同,又称建筑安装合同,主要条款有: (1)建设工程施工工程的名称和地点; (2)建设工程施工工程的范围和内容; (3)建设工程施工开工、竣工日期及中间交工工程开工、竣工日期; (4)建设工程施工工程的质量保修期及保修条件; (
建设工程施工合同的承包方必须是法人。工程合同的承包人必须具有企业法人资格,同时持有工商行政管理机关核发的营业执照和建设行政主管部门颁发的资质证书,在核准的资质等级许可范围内承揽工程,个人没有资格成为承包方。
处理建筑工程合同纠纷如下:当事人可以按照平等互利的原则私下进行和解,和解不成可请第三方加以协商解决;协商不成时可以根据建设工程合同的约定交由指定机构进行仲裁,仍未解决的可以向人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同工期顺延的情形有:指令错误;未按合同时间提供图纸;延期开工或暂停施工;没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化;对工程质量的检验影响施工正常进行;没有按照合同时间支付工程预付款和进度款;供应的材料设备不合格。
合同纠纷的立案是如果当事人符合起诉条件的,法院就会受理立案。起诉条件为: 1、原告是合同的当事人或利害关系人; 2、有明确的被告; 3、有起诉状和证据材料; 4、属于该法院管辖。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条规定,起诉必须符合下
合同纠纷立案程序为:确定管辖法院,准备起诉状,主体资格证明,起诉证据材料,由委托代理人代理上诉的还应提交授权委托书等材料,到被告住所地或者合同履行地人民法院起诉立案。
对金额没有规定,只要符合立案条件,法院是给予立案的。 立案条件即: 1、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织; 2、有明确的被告; 3、有具体的诉讼请求和事实、理由; 4、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。 只要
建设工程施工合同已开始履行但尚未履行完毕被确认无效的后果。于建设工程施工合同尚未履行完毕就被确认无效的情形,笔者认为,不能按一般无效合同的处理原则实行恢复原状或双方返还,应区分不同的情况处理。第一种情况,已完成部分工程质量低劣,无法补救或所
(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的,没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的; (二)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的; (三)承包人非法转包、违反分包而签订的建设工程施工合同。
民事纠纷立案后先由人民法院审查该案件是否符合起诉条件,如果不符合起诉条件则会驳回起诉。如果符合起诉条件的,则由人民法院将上诉材料送达被告之后,安排开庭审理。通过开庭审理,解决当事人双方之间的纠纷,接着由人民法院进行宣判。
根据我国《中华人民共和国民事诉讼法》中针对立案后的规定,民事纠纷立案后先由人民法院审查该案件是否符合起诉条件,如果不符合起诉条件则会驳回起诉。如果符合起诉条件的,则由人民法院将上诉材料送达被告之后,安排开庭审理。通过开庭审理,解决当事人双方
绿化施工合同缴纳印花税。印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。因采用在应税凭证上粘贴印花税票作为完税的标志而得名。