建筑施工合同发包方是否负有违约责任？

施工合同承包人违约责任有：承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，应当承担违约责任；未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，应当承担违约责任；私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，将合同的全部

施工劳务分包合同其性质属于民事合同，其应当按照《民法典》第五百七十七条之规定承担相应的违约责任。此外，若双方当事人另有约定的，则应当按照该约定来承担责任。

关于建筑工程的转包合同一般不具有法律效力。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。违反法律规定订立的转包合同不具有法律效力。 与转包不同，在我国，分包在一定条件下是合法的，

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、

建筑合同的违约方具体应当承担继续履行建筑合同、采取补救措施或者赔偿因违约行为给守约方造成的损失等违约责任。《民法典》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

建设工程施工合同可以约定罚款。根据法律规定，合同内容由双方但是人协商约定，当事人可约定一方违约时应向对方支付一定数额的违约金，也可约定因违约行为产生的损失赔偿额的计算方法。

建筑工程施工合同不能约定管辖。《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条，下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖： (一)因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖; (二)因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖; (

工程合同发包方违约的，承包方可以要求违约发包方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。如果工程合同中约定了违约金的，承包方可以要求对方按照约定支付违约金;如果没有约定违约金的数额的，承包方可以要求对方按照实际造成的损失承担违约责任

建筑施工合同无效施工完毕且验收合格的发包人可以按照合同约定价款或者按照实际结算，价款差额不予支付；施工完毕但验收不合格的经修复验收合格按照上述办法结算，经修复验收不合格不予支付；尚未施工完毕合同被确认无效的应当停止施工，视已经完成的工程量是

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者

根据《中华人共和国劳动合同法》和《工伤保险条例》以及《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》，工人和发包人之间形成劳动合同关系且属于工伤，工人应享受工伤保险待遇；因用人单位以外的第三人侵权造成其人身损害，可以请求第三人

劳动者与用人单位之间的劳动合同关系属于工伤的，劳动者享受工伤保险待遇。如果出现用人单位以外的第三人侵权造成人身伤害的情况时，可以请求第三人承担民事赔偿责任。不构成劳动关系而是劳动关系的，用人单位应当承担赔偿责任。《工伤保险条例》第十四条职工

施工合同违约责任如下：违约的后果直接导致侵犯合同债权，必须承担相应的违约责任，违约责任以合同债务为前提，具有惩罚和补偿的双重属性。以严格责任作为承担违约责任的责任原则，无论违约是否主观过错，都应承担违约责任，法律法规可以继续履行违约责任，停