您的位置:法师兄 > 法律常识 > 合同纠纷法律常识

上海房屋建筑合同

更新时间:2022.09.19

专题首页 法律短视频 律师说法 专业问答
行动指南
房主人(甲方): 承建人(乙方): 甲方在前进社区房基地兴建自住房一栋,由乙方承担施工,经双方充分协商,达成如下施工合同,希共同遵守。 第一条、建筑项目:包含房屋的基础、主体及屋顶压墙建设,所有内外墙要抹灰,房屋正面外墙贴大理石。 第二条、建设地点:纳新小区119号。 第三条、承建方式及施工准备 1、甲方将其住宅建房工程以包工的方式承包给乙方承建。 2、甲方应及时提供工程所需全部材料。 3、乙方自带建筑所需的一切工具,包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施,避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。 第四条、建房工期:从2012年月日起至2013年月日止。 第五条、承建工程价格及付款方式 1.工程人工价为每平方米180元人民币。 2.付款方式:基础施工先付壹万,主体过半再付叁万,屋面贴瓦再付叁万,拆架后再付贰万,余款作为质量保证金,验收合格交房三个月后无质量问题全部付清。 第六条、施工安全要求 1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验,以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。 2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工,严格按照抗震安居房屋建设标准建房,在施工期间,以确保工程质量和安全,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全事故的隐患,随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。 3、乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全施工,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任与甲方无关。 4、整体建筑建设内容:房建工程规范中所指的主体工程的全部土建工程,含上下水管的孔洞预留,电路闭路电视线、电话线、管线路的预埋和安装,瓷砖粘贴等。 5、本工程一层和二层为全框架建筑,其余层数为砖混结构,建筑面积以测量实际面积而定。 6.外装修:外墙立面均为大理石贴面,色泽自选。 7.内装修:卫生间,厨房立面均贴200×300白瓷面砖到顶, 一、二层大厅,楼梯过道贴2米高200×300白瓷面砖。 其余内墙面均为水泥砂浆抹面,刷室内白涂料二遍,所有房间地面均铺地板砖,地脚砖。 第七条、工程质量。 房屋四角垂直,墙体倾斜度不超过1厘米。 1、乙方按甲方提供的图纸(要求)施工,若发现图纸有不合理部分,经甲乙双方共同协商,在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。 2、工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。建房后的墙体、窗户安装、门等要做到平整、光滑,墙砖、地面做到平滑,杜绝空鼓,符合相关标准。 3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件,乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作,并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的,乙方承担工程质量违约责任。 第八条、违约责任和争议的解决办法 1、甲方如未按照乙方的工程进度不能及时提供有关材料,造成乙方待料停工所受损失,均有甲方负责承担赔偿。 2、乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的,乙方要无偿修理、返工或重作。造成损失的,乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的,乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。 3、甲乙双方因履行本合同发生争议,应耐心协商解决。如经协商仍无法解决的,双方同意提请法院进行仲裁。 第九条、合同的生效与终止。本合同一式二份,甲乙双方签字生效,各执一份。以上合同,双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与该合同具有同等法律效力。 甲方签字(手印):身份证号: 乙方签字(手印):身份证号: 签订时间:年月日
律师普法
  • 上海市违章建筑认定
    上海市违章建筑认定

    违章建筑的类型主要有: (1)未取得建设工程规划许可证或者虽取得建设工程规划许可证,但未按批准范围、内容施工的; (2)自建房,即在现有房屋四周、院落、屋顶、阳台自建建筑物; (3)未经批准在包括承包地、宅基地在内的集体土地上新建、修建和扩

    2020.02.05 825
  • 房屋合同按建筑面积计价时怎么约定建筑面积
    房屋合同按建筑面积计价时怎么约定建筑面积

    房屋合同按建筑面积计价时,建筑面积的约定由套内房屋的使用面积、套内墙体面积、套内阳台面积与分摊的共有建筑面积组成,计算套内使用面积时烟囱、通风道、管道井等不计入使用面积。

    2020.09.29 253
  • 房屋建筑施工合同能否约定管辖
    房屋建筑施工合同能否约定管辖

    建设工程施工合同可以约定建设单位所在地法院管辖,也可约定施工单位所在地法院管辖,也约定签约地法院管辖。《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条规定,合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地

    2020.11.18 127
专业问答
  • 房屋建筑合同有没有上诉状

    上诉状 上诉人: 被上诉人:(刑事上诉状无被上诉人) 上诉人因一案,不服人民法院年月日()字第号,现提出上诉。 上诉请求: 上诉理由: 此致 人民法院 附:本上诉状副本份 上诉人: 年月日 [填写说明

    2022-06-27 15,340
  • 是房屋建筑工程承包合同还是建筑施工合同?

    1、房屋建筑施工承包合同中的内容包括工程的整体状况,承包的形式,房屋建筑施工的质量标准,整体造价。 2、另外还有相关的安全责任,工期,付款方式等这些比较重要的内容。

    2023-05-30 15,340
  • 上海建筑工程设计合同模板

    委托方(甲方):___________________________________________承接方(乙方):_________________________________________

    2021-09-03 15,340
  • 上海建筑工程施工合同的格式

    甲方:______________(以下简称甲方)乙方:______________(以下简称乙方)依照民法典、工程承包合同条例等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方

    2021-09-01 15,340
法律短视频
  • 建筑合同违约怎么办 01:05
    建筑合同违约怎么办

    建筑合同违约的话,违约一方应当承担相应的违约责任。具体来说,这主要依据了我国民法典第577条的规定。根据第577条,如果合同当事人中的其中一方不履行合同的义务,或者履行合同义务不符合合同约定的话,这时候应当按照法律的规定或者双方的约定来承担

    1,501 2022.05.11
  • 建筑工程合同签订流程 01:32
    建筑工程合同签订流程

    建筑合同签订的流程可以分为4个阶段: 1、签约准备阶段 签约准备阶段是全部合同工作的基础,加强这一阶段的调查工作对风险控制和合同管理具有特别重要的意义。 2、签约协商阶段 协商是就未来将要订阅的合同的主要条款交换意见,达成合同的过程,这一过

    2,453 2022.04.15
  • 建筑方违约如何终止合同 01:04
    建筑方违约如何终止合同

    建筑方出现了违约行为,当事人可以通过以下的方式,与对方终止合同:1、当事人可以与对方进行协商,双方共同决定是否需要终止合同的权利义务关系;2、如果合同中明确约定了,建筑一方违约就能够解除合同的话,当事人可以按照合同的约定解除合同;3、如果建

    832 2022.05.11
上海房屋建筑合同
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?