发包人违约责任的承担

发包人违约责任的承担方式是： （一）支付违约金，在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱； （二）损害赔偿，因违约行为造成财产损失时作出经济补偿； （三）继续履行，法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令，强迫发

如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款，或出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供建筑材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正常作业等情况的，发包人应当承担不履行、不

发包人承担违约责任，主要包括赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到可能造成的损失。

发包人承担违约责任的方式包括： 1、赔偿损失，是发包人承担违约责任的主要方式； 2、支付违约金，双方可在专用条款中约定违约金的数额或计算方法； 3、顺延工期，对于因为发包人违约而延误的工期，应当相应顺延； 4、继续履行承包人要求继续履行合同

发包人违约责任的承担方式是： （一）支付违约金，在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱； （二）损害赔偿，因违约行为造成财产损失时作出经济补偿； （三）继续履行，法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令，强迫发

如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款，或出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供建筑材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正常作业等情况的，发包人应当承担不履行、不

发包人违约责任的承担方式： 1、继续履行。发包人不履行合同义务的，对方当事人有权向人民法院主张继续履行。 2、损害赔偿。因违约行为造成财产损失时作出经济补偿。 3、支付违约金。在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱。

发包方如果不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，承担违约责任。违约责任包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。

发包人承担违约责任的方式： 1、支付违约金。在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱。 2、损害赔偿。因违约行为造成财产损失时作出经济补偿。 3、继续履行。发包人不履行合同义务的，对方当事人有权向人民法院主张继续履行。

承包人不存在为违约情形的不应承担逾期竣工违约责任。发包人的解除权是对于承包人逾期竣工的违约责任规定可以解除合同，但可以证明非承包人原因引起工期延误的，承包人不需要承担逾期竣工的违约责任。

发包人违约责任的承担方式： 1、支付违约金。在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱，数额不得过分高于或过分低于实际损失。 2、损害赔偿。因违约行为造成财产损失时作出经济补偿。 3、继续履行。发包人不履行合同义务的，对方当事人

发包方承担的违约责任是：施工合同中约定了违约金的数额或计算方法的，按期约定，无约定的，承包人可要求发包方承担继续履行或者赔偿因其违约给承包人造成的经济损失等责任，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。

承担违约责任的方式主要有：继续履行、补救措施、损害赔偿三种方式。 (一)继续履行、继续履行，又称实际履行，是指债权人在债务人不履行合同义务时，可请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务。 (二)补救措施、补救措施是债务人履行合同义