更新时间:2022.06.21
建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是: 1、建筑工程的工程量增加; 2、发包人变更了工程设计; 3、发包人没有按合同约定提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约支付工程款; 5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当; 6、
在建设工程施工过程中,工期的延误有很多原因。从实践来看,工期顺延的理由主要是下列情形: 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约支付工程款; 5、发包人指定的分包人
垫资的建设工程合同是合法的。法律规定,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,人民法院应予支持,但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。
备案合同是指为了保证合同的合法性和有效性,由单位提供相关资料通过一定的流程进行的。通过合同备案流程进行的备案有利于合同的履行,同时对于合同双方的约束具有了更严格的法律效力,也能更好地维护合同双方的权益,在发生合同纠纷的时候有利于合同的争议解
签订施工合同必须具备的条件有:经过招投标确定合同双方;合同双方意思表示真实;初步设计已经批准;满足施工需要的设计文件、技术资料;建设资金与主要设备来源已基本落实;法定其他条件。
建设工程施工合同不需要备案。现在已经取消了建筑施工合同的备案。之前的规定是施工企业应在中标后一个月内与建设单位签订合同,并在项目开工前进行合同备案。
终止房屋建筑施工承包合同的条件是: 1、合同相关的权利已经实现,义务已经履行完毕; 2、合同相关的权利义务抵销; 2、合同相关的权利义务归于一人; 3、房屋建筑施工承包合同的其他终止条件。
施工合同备案方式有两种: 1、承包人登录政府门户网站,在建设工程合同备案管理信息系统网上申报合同备案,在相应的合同备案表中填写信息打印,办理备案手续; 2、合同当事人携带有关资料到合同备案管理机构办理合同备案手续,备案机构审查合同当事人提供
施工合同备案一般由承包人办理的,当事人另有约定的,从其约定。依法成立的合同,自成立时生效,但是法律规定合同应当办理批准等手续的,依照其规定。承包人未履行义务的,对方可以请求其承担违反该义务的责任。
建设工程施工合同需要备案。法律对于建设工程合同的备案有具体的规定,分包工程发包人应当在订立分包合同后7个工作日内,将合同送工程所在地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门备案。分包合同发生重大变更的,分包工程发包人应当自变更后7个工作日内
建筑施工合同需要备案。施工单位应当提供营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、人员要求、技术负责人职称证;业主单位应当提供投资备案、施工图审查备案合格书和施工图审查备案凭证、建设工程规划许可证、开发项目提供项目资本金缴存证明、营业执照。
变更合同的条件: 1、合同的性质和内容决定了一方可以变更合同。有些合同是为当事人的利益设立的; 2、双方经协商同意,不损害国家和社会公共利益。双方协商时,意思必须明确,不能模糊; 3、由于不可抗力,合同的全部义务无法履行。不可抗力是指不可预
申请施工许可证的范围和具备条件需要如下六个条件:1、已经办理该建筑工程用地批准手续;2、依法应当办理建设工程规划许可证的,已经取得建设工程规划许可证;3、需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;4、已经确定建筑施工企业;5、有满足施工需要的资金