您的位置:法师兄 > 法律常识 > 合同纠纷法律常识

施工单位不同意合同怎么办

更新时间:2022.07.06

专题首页 法律短视频 律师说法 专业问答
行动指南
这位朋友你可以参考一下这份施工单位合同: 甲方:乙方: 甲方建xx一幢,施工场地地已平整,道路畅通,水、电设施齐全,各种建设审批手续完备,已完全具施工条件。为使楼房尽快建设,明确双方的权利义务,经甲乙双方共协商,自愿达成以下建房协议,以便共同遵守。 一、工程名称为:xx。 二、工程结构:xx楼层砖砌混凝土结构。 三、图纸和文件的保管与提供:协议书成立后x日内,甲方交付施工图两套,交付乙方的图纸由乙方保管,并作为施工资料、交工验收凭据。施工中甲方变更设计应于五个工作日前通知乙方。不按时通知造成的损失由甲方自付,通知后乙方不按通知施工造成的损失由乙方承担。设计变增的工程量由甲方支付施工费,变减的工程量可相应减少工程费用。 四、承包范围及要求:承包范围为该工程的地基处理(地基高于公司内公路x分后,再三步阶梯计x公分为一层的地坪),结构建造(土建施工),内外墙水泥粉墙(外墙贴瓷砖),室内水泥地坪,墙内及室顶的电话线、有线电视线,网络线路、空调线、照明电线等暗线的安装,上下水道预留管道的处理及防水处理,房顶的建设及防水处理,天然气管道的预留处理,木工施工,楼梯的建造,要求:严格按照施工图纸施工。 五、承包方式:包工不包料 六、工程期限:x年x月x日开工;x年x月x日峻工,有效工期为x天。不能如期峻工,承担甲方因此而付出的看管费、劳务费,造成材料损失的,以购买价承担材料费。甲方变更设计增加施工量的相应增加工期。自然条件造成不能施工的自动延长工期。乙方无正当理由停工x天以上,甲方有权解除协议,未支付施工费用不再对付。 七、施工设备的提供:施工设备及机械由乙方全部提供,并与本协议书成立后,图纸交付之日起x日内运到施工场地。施工设备、施工机械的数量,以有效保证正常施工为限。 八、价金及支付方式:以上工程总承包金为x元。变更设计的,变更后的工程量,按总价金与总工程量的比例,计算变更价金的增减。支付方式:采用现金分期支付的方式。施工机械施工设备到施工场地付总价金的x%,三层主体结构完成后付总价金的x%,全部主体结构完成后付总价款的x%,墙体粉墙完成后付总价款的x%,全部工程完工付至价款的95%,下余5%作为保修费用一年以后支付。 九、材料供应:工程所需材料由甲方提供,乙方对不符合质量的材料有义务要求甲方更换,不履行此注意义务而发生的损失由乙方承担责任。因材料供应的原因至工程延误的,乙方有权同等地延长施工期限。对材料的使用应依合理为原则,不得有浪费的情形,否则甲方有请求乙方有赔偿的权利。 十、质量要求:严格按施工图纸和有关建设部门的规定施工。 十一、施工安全:乙方全面负责本施工过程中的施工安全,施工中出现的一切事故均由乙方承担。 十二、工伤事故的处理:对到施工场地的施工人员,乙方必须按实际人员,办理施工人员及第三人人身生命财产办理保险,支付保险费用。施工中发生的一切人身损害和第三人人身损害,由乙方承担。 十三、质量保修:乙方按法律、行政法规对交付使用的工程保修,并保修期内承担质量保修责任。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年。 十四、违约责任:本协议书中各条款任何一方不履行或不完全履行即构成违约,违约方承担守约因此而造的全部损失。 十五、本协议未尽事宜另行协商。 十六、本协议一式3份,甲乙双方各持一份,交公司保管一份。 甲方:乙方: 年月日
律师普法
  • 施工单位不按规范施工怎么办
    施工单位不按规范施工怎么办

    按照设计图纸施工,遵循质量验收规范、技术标准和有关法律法规,是监理工作的重要准则。但在施工过程中,由于多种原因,参建各方偏离准则的不规范行为时有发生,面对复杂情况的出现,有些监理人员往往表现得无所适从、无所作为,导致监理程序混乱,过程控制薄

    2020.06.15 731
  • 单位要辞退员工,员工不同意怎么办
    单位要辞退员工,员工不同意怎么办

    单位解除劳动者劳动关系必须符合法定的解除情形,如果只是工作表现不好,要想解除最好依据祥尽可供操作的规章制度,申请工会同意进行公示书面送达。尽可能协商解决,是最好的途径之一。

    2020.01.22 516
  • 签合同单位与用工单位不一致该怎么办?
    签合同单位与用工单位不一致该怎么办?

    签订劳动合同的用人单位和实际使用劳动者的单位不一致的,用人单位可以与实际使用劳动者的单位约定,由实际使用劳动者的单位承担或者部分承担对劳动者的义务。实际使用劳动者的单位未按照约定承担对劳动者的义务的,用人单位应当承担对劳动者的义务。签订劳动

    2020.04.02 565
专业问答
  • 施工单位和承包单位签完合同不开工怎么办?

    当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。未支付价金的违约责任:当事人一方未支付价款或者报酬的,对方可以要求其支付价款或者报酬。当事人

    2022-10-29 15,340
  • 建设单位不签工程施工合同怎么办

    建设单位不签施工合同的时候,要通过协商来解决问题,联系函是不隶属于任何一方的,因此要平等对待。

    2022-07-29 15,340
  • 建设单位不签施工合同怎么办,马上就要施工了。

    建设单位不签施工合同的时候,要通过协商来解决问题,联系函是不隶属于任何一方的,因此要平等对待。

    2022-08-20 15,340
  • 建设单位与施工单位合同

    某工程,建设单位和施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,在施工合同履行过程中发生如下事件:事件1:工程开工前,总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会上,总监理工程师宣布了建设单位

    2022-06-29 15,340
法律短视频
  • 装修公司不按照合同施工怎么办 00:54
    装修公司不按照合同施工怎么办

    装修公司不按照合同施工的,可以要求承担违约责任,也可以解除装修合同。未按照合同施工的,属于违约行为,当事人可以要求装修公司承担违约责任,让装修公司按照合同进行施工,并且可以要求装修公司赔偿损失;也可以直接和装修公司解除装修合同,然后让装修公

    3,603 2022.05.11
  • 不同意解除合同怎么办 01:02
    不同意解除合同怎么办

    一方当事人不同意对方解除合同的,可以请求法院或者仲裁机构确认解除合同的效力,或者要求其继续履行。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定,主张解除合同的当事人一方,可以依其法定解除权解除合同。另一方当事人若是存在异议,可以请求人民法院或者仲裁

    2,550 2022.04.17
  • 单位不续签合同赔偿金怎么算 00:52
    单位不续签合同赔偿金怎么算

    单位不续签合同赔偿金的计算方法,需要根据解除的原因不同,决定不同的赔偿的方式。赔偿情况具体如下: 1、如果双方协商一致解除合同,经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;

    1,630 2022.04.17
施工单位不同意合同怎么办
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?