建设工程施工合同可以延期吗-建设工程合同问题在线咨询-法师兄

行动指南

可以，但要在特定条件下。 1、工程量增加； 2、发包人变更设计； 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料； 4、发包人未按约定支付工程款，发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当； 5、工程质量鉴定； 6、不可抗力或其他因素。根据《民法典》第七百九十八条：隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

相关专题推荐: 工程承包可以签立建筑工程的施工合同吗?

律师普法

建设工程可以延期合同吗？
可以，但要在特定条件下。 1、工程量增加； 2、发包人变更设计； 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料； 4、发包人未按约定支付工程款，发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当； 5、工程质量鉴定； 6、不可抗力或

2021.01.30 126
建设工程施工承包合同
建设工程合同的生效要件包括主体合法，内容合法，形式合法。具体要求为，当事人应当具有民事行为能力，合同标的不属国家明令禁止买卖的物或法律、政策所不允许的行为，合同内容必须为当事人的真实意思表示，并且不是以欺诈手段或者其他非法方式订立。

2022.09.29 155
建设工程合同施工纠纷程序?
建设工程合同施工纠纷起诉有以下四个程序： 1、准备好民事诉讼状。 2、到具有管辖权的人民法院起诉，并提交相关的证据材料。 3、按照人民法院的通知准时出席参与诉讼活动。 4、若不服一审判决或裁定，应在接到判决书后15天内或接到裁定书后10天内

2020.06.12 170

专业问答

建筑工程合同人可以转让建设工程吗?
法律分析建筑工程合同是可以转让的。法律规定，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干

2023-09-30 15,340
建设单位可以与施工企业签订工程合同吗
建筑施工企业分公司是否独立的法定代表人，一般不可以直接与建设单位签订施工合同。

2022-10-07 15,340
建设工程勘察设计可以分批施工吗
下列建设工程的勘察、设计，经有关主管部门批准，可以直接发包： (一)采用特定的专利或者专有技术的； (二)建筑艺术造型有特殊要求的； (三)国务院规定的其他建设工程的勘察、设计。发包方不得将建设工程

2023-03-22 15,340
建设工程延期误工费可以要求赔偿吗？
施工方已违约，有足够证据的情况下可要求对方承担违约责任，包含误工费等，具体如何赔偿要根据双方的协议来作具体判断。

2023-05-28 15,340

法律短视频

01:37
对于无效的建设工程施工合同怎样处理
无效的工程施工合同如何处理对于建设工程施工合同无效，但是建设工程经过竣工验收以后合格的，承包人请求参照合同的约定支付相应工程价款的，应该及时予以支持；对于建设工程施工合同无效，并且建设工程经过竣工验收不合格的，一般需要按照具体的情形分别处

1,275 2022.04.17
00:57
建设工程合同包括哪些合同?
依据现行《中华人民共和国民法典》的相关规定，建设工程合同的类型主要包括： 1、施工合同、勘察合同和设计合同； 2、合同的具体内容包括，当事人的姓名或名称、住所等信息； 3、工程的名称、范围、质量； 4、建设工期； 5、竣工验收； 6、质量保

4,031 2022.04.17
00:43
建设工程合同无效情形
具体到建设工程施工合同领域，以下几种情形会导致建设工程施工合同无效。第一是承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。第二是建设工程是必须要进行招标，但是实际上并没有中标或者中标无效的。第三是没有资质的实际施工人借用他人的资质来签订的。

2,162 2022.04.17

合同纠纷不同阶段法律问题导航

热门视频

热门图文

问答关注榜

为您推荐