更新时间:2022.08.10
建筑工程合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。 建设工程合同一般包括以下内容: 1.工程范围。主要包括工程名称及地点,建筑物的栋数、结构、层数、面积等; 2.建设工期。主要包括工程名称及
进行建设工程索赔的时效规定是28天,但通过法院向发包单位索赔的时效是3年。如果索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权的,就会被视为放弃索赔权利。
建筑工程索赔的适用范围: 1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔; 2、由于人为原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔; 3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。
我国法律规定,在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标: (1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目; (2)全部或者部分使用国有资
工程建设项目招标的条件有:招标人已经成立;初步设计及概算已经履行审批手续;招标范围、招标方式和招标组织形式已经履行核准手续;工程资金或者资金来源已经落实。
建设工程的招标方式主要有公开招标和邀请招标这两种。第一种:公开招标,是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。第二种:邀请招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
监理人的责任是: (一)对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面承担监督责任; (二)对应当监督检查的项目不检查或不按照规定检查给建设单位造成损失的承担赔偿责任。
建筑工程索赔要具备的条件有: 1.合同对方违约,不履行或末正确履行合同义务与责任; 2.合同错误,如合同条文不全、错误矛盾,设计图纸、技术规范错误等; 3.合同变化; 4.工程环境变化,包括法律,物价和自然条件变化等; 5.不可抗力因素,如
建筑工程索赔补偿标准是:当事人可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期,依法赔偿人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等费用。
1、工期索赔 (1)网络分析法:通过分析延误前后的施工网络计划,比较两种计算结果,计算出工程应顺延的工期。 (2)比例分析法:通过分析增加或减少的单项工程量(工程造价)与合同总量(合同总造价)的比值,推断出增加或减少的工期。 (3)其他方法
法律规定,工伤索赔计算标准如下:一次性伤残补助金一至十级分别为 27、25、23、21、18、16、13、11、9、7个月的本人工资;伤残津贴一至六级分别为本人工资的90%、85%、80%、75%、70%、60%;丧葬补助金=统筹地区上年度
适用建筑工程索赔的范围是: 1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔; 2、由于人为原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔; 3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。