建设工程合同纠纷如何解决？-工程合同纠纷问题在线咨询-法师兄

行动指南

建设工程合同工期纠纷如何解决发包人常用来抗辩承包人请求支付工程进度款或结算的一个主要理由就是承包人承担工期延误违约金，要主张工期违约金就涉及到举证问题，一个是实际开工时间的认定另一个是竣工时间的认定。认定开工日期开工日期，是建设工程工期的起算点，也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言，开工日期的确定方式有以下几种： 1、合同中约定具体的日期作为开工日期 2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期 3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期 4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。若有开工会议纪要、开工通知明确了开工时间则可以此举证没有这些证据则可依据开工报告记载时间来作为开工时间若这些均没有，一般可以合同记载时间举证。认定竣工时间竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人均进行验收，确认合格后予以接收。然而在实践中，承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差，关于竣工时间的认定，司法解释做出了规定： 1、以双方确认的日期为竣工日期。 2、经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 3、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期 4、未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移工程占有之日为竣工日期。前面说的承包人的原因导致的工期延误，而施工中往往由于发包人原因导致工期延误，由此产生工期顺延及索赔事项。要主张工期顺延及索赔，承包人需举证，即需要在施工过程中留存相应的资料、文件，这对施工管理是否规范、是否有完善的制度是一个考验。工期顺延的情形工期合法顺延时，是不需承担违约责任的，工期顺延的情形主要有以下： 1、施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加 2、因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。 4、发包人未按约支付工程款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。 5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当导致工期延误，发包人应当承担相应的工期延误责任。产生工期纠纷后，在通过法律处理的过程中，原则上采取谁主张谁取证的原则，所以，在整个施工过程中发包和承包方都要对以上各事项做好记录并保存好相关证明材料。

相关专题推荐: 建设合同纠纷和建设工程合同纠纷是什么

律师普法

怎样解决工程设计合同纠纷
本问题由特邀嘉宾丁荣师为您解答,怎样解决工程设计合同纠纷，可以提起仲裁以及诉讼。

2020.04.25 86
工程建设纠纷找哪个部门解决?
工程纠纷可以找的部门：工程纠纷应找劳动或司法部门，如公安局、人民法院等。 1、在项目法人出资方出资到位的情况下，施工企业只应将项目法人作为被告。 2、法律规定，施工单位各方因工程引起的纠纷，受害人向法院提起民事诉讼。

2020.09.16 161
建设工程纠纷解决的几种途径
建设工程纠纷解决的途径主要有和解、调解、仲裁和诉讼四种方式。和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序，只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均可自行和解，和解也可与仲裁、诉讼程序相结合。当事人达成和解协议的，已

2022.04.16 1,890

专业问答

建设工程工程款纠纷如何解决(建设工程工程款纠纷)
在建设工程施工合同案件中，发包人没有如约支付工程款的时候，承包方主要需准备和运用以下证据来证明自己的主张：工程合同纠纷案件拖欠工程款可以通过法律途径解决 1、招标公告、投标书、中标通知书组成的招投标

2023-07-26 15,340
建筑工程中，如何解决合同纠纷
处理建筑工程的合同纠纷的办法：由承包人和发包人自行协商处理；根据双方订立的仲裁协议依法申请仲裁；或者依法向人民法院提起民事诉讼，由法院调解或判决。

2022-01-05 15,340
建设工程设计合同纠纷解决途径的问题，建设工程设计合同纠纷怎么办
关于建设工程设计合同纠纷解决途径的问题，1、工程建设合同纠纷解决方式中和解是最佳的方式，工程建设合同纠纷双方当事人通过协商对工程造价等有争议的地方进行深入的沟通并互相谅解从而达成共识，这样既可以防止损

2022-05-04 15,340
怎么解决建设工程合同纠纷？建设工程合同纠纷管辖法院是哪个
我们都知道只要出现了纠纷涉及到官司性质的，我们都需要找法院，但是不是随便找一个地方都可以，管辖地都是有规定的，那么道路建设工程纠纷管辖规定有哪些？怎么解决建设工程合同纠纷？建设工程合同纠纷管辖法院是哪

2022-10-13 15,340

法律短视频

01:18
建筑工程欠款纠纷如何解决
建筑工程欠款纠纷的解决：拖欠工程款应找劳动或司法部门，如公安局、人民法院等。在项目法人出资方出资到位的情况下，施工企业只应将项目法人作为被告。法律规定，施工单位拖欠工人或其他劳动者工资的，受害人可根据《民事诉讼法》的规定，向法院提起民事诉讼

666 2022.05.13
01:01
如何解决债务合同纠纷
解决债务合同纠纷方法如下： 1、谈判与和解。和解是指债务双方直接谈判以达成和解，从而解决争端； 2、调解。可向所在人民调解委员会提出书面调解申请； 3、仲裁。通过仲裁，当事人根据他们之间订立的仲裁协议，自愿将其争议提交由非司法机构的仲裁员组

813 2022.11.23
00:55
建设工程施工合同纠纷管辖怎么确定
关于建设工程施工合同纠纷的管辖权确定，有如下两种不同的情形： 1、合同约定存在有效仲裁条款的，依法属于《民事诉讼法》第一百二十四条，双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁、不得向人民法院起诉，人民法院应当告知原告向仲裁机构申请仲裁的情形，该案应

829 2022.04.15

房产纠纷不同阶段法律问题导航

热门视频

热门图文

问答关注榜

为您推荐