更新时间:2022.12.19
建设工程合同可以申请办理延期。延期的条件是建设工程的工程量增加;发包人变更设计;发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料或者发包人未按约定支付工程款。
可以,但要在特定条件下。 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约定支付工程款,发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当; 5、工程质量鉴定; 6、不可抗力或
一般是按照损失赔偿额进行赔偿。 1、赔偿的损失包括合同履行后可以获得的利益损失。 2、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 3、如果当事人一方不进行赔偿的,当事人可以向
建设工程延误与工程延长的区别是: 1、对于承包商来说,业主应承担的责任或原因导致工期延长,称为工程延长,承包商应承担的责任或原因导致工期延长,称为工程延误; 2、对于工程延期,承包商不仅有权要求延长工期,还有权要求业主赔偿费用,以弥补由此造
建设工程合同工期延误后,主要要看合同中是否约定延误责任,如果实际延误的情形符合合同中约定的延期免责情形,或者是由不可抗力造成,并且有证据证明上述情形,那么根据实际情况,顺延工期即可;否则合同违约方要对合同相对方承担违约责任。
建设工程合同工期延误后,要看合同中是否规定了延误责任。如果实际延误符合合同规定的延期免责情况,或由于不可抗力造成的,并有证据证明情况的。根据实际情况,可以顺延工期,否则违约方应向对方承担违约责任。当事人一方就合同无效,所造成的损失向法院或者
建设工程施工合同工期师可以顺延的,如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应顺延;因不可抗力或其他因素承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期
建设工程合同工期可以合法顺延。承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包人有权主张工期顺延。发包人未按约支付工程款若发包人未按约支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人
可以,但要在特定条件下。 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约定支付工程款。发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当; 5、工程质量鉴定; 6、不可抗力或
1、每个律师收费标准不一样,一般根据案情复杂程度和律师的经验来收取。律师会见常见的标准为2000到3000元,不过最终费用可以与律师协商,建议去律师事务所询问。 2、律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素: (1)耗费的工作
当建筑工程没有按照建筑工程合同约定如期完工,并及时交付给发包人的,就可以说承包人违约,那么根据合同约定及合同法规定,发包人是可以要求承包人赔偿损失。 1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。 2、按照工程量的清
建筑工程延期交付索赔,可以直接与对方协商,也可以向人民法院起诉,要求对方承担赔偿责任。我国法律规定,人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼。