您的位置:法师兄 > 法律常识 > 房产纠纷法律常识

收到工程承包合同的书面上诉状怎么办

更新时间:2022.05.09

专题首页 法律短视频 律师说法 专业问答
行动指南
上诉人(一审被告、反诉原告):扬州××环保工程有限公司 法定代表人: 被上诉人(一审原告、反诉被告):唐山×有限公司 法定代表人: 上诉人因建设工程合同纠纷一案,不服河北省唐山市丰南区人民法院2009年6月3日 (2009)丰民初字第×号民事判决。现依法提起上诉。上诉的请求和事实理由如下。 上诉请求 1、请求撤销一审判决,依法改判; 2、请求依法判令被上诉人承担 一、二审诉讼费用。 事实和理由 一、一审判决认定事实不清 1、一审判决“经查,上述《建设工程承包合同》及《补充协议》签订后,被告于2008年8月初开工建设。原告在被告开工后,于2008年8月6日向被告付款人民币一百六十万元,又于2008年9月16日向被告付款人民币五十万元。……”与事实不符。 《建设工程承包合同》签订后,被告实际于2008年7月15日派员进入原告指定的施工现场开工建设。被告开工后,原告于2008年8月6日向被告实际付款人民币1548800元,又于2008年9月16日向被告实际付款人民币485000元。 2、一审判决“又查,被告至今尚未将消烟除尘车的全部构件运抵施工现场。”与事实不符。 被告已按合同约定将制作消烟除尘车的相关设备及零配件运抵施工现场且已基本制作完毕。 3、一审判决认为“根据合同的约定,原告在向被告首次付款后,被告应将消烟除尘车制作完毕,原告再向被告付第二笔款项。但在被告未将消烟除尘车的全部构件运抵施工现场的情况下,原告无法对被告是否已将消烟除尘车制作完毕进行确认,原告在此情况下拒付被告第二笔工程款,属于在合同履行中合理的抗辩行为,不构成违约。”是对相关合同条款的误读和曲解。 除首笔款即工程款785万总价的20%合计160万元整明确是在工程开工后支付和在所有设备安装、调试完毕后保证甲方正常运行后支付10%及10%保质金这三笔款的支付是有明确的支付时间和条件外,消烟除尘车、地面除尘站、地面管道除尘系统的制作安装并没有时间上的先后顺序,因本工程属于“交钥匙”工程,故被告完全可以根据工程进度和实际需要自主决定先制作完成哪一项,后制作完成哪一项,相应的付款时间也没有先后顺序,只要被告完成相应的工程项目原告就应按约定的比例支付工程款。故一审判决的上述认为(根据合同的约定,原告在向被告首次付款后,被告应将消烟除尘车制作完毕,原告再向被告付第二笔款项)完全是对原、被告上述约定的断章取义,是一种误读和曲解。本案的实际情况也正是如此,被告在收到原告支付的首笔工程款160万后,一边组织、安排技术施工人员进场施工,一边积极采购相关零配件并同时进行了消烟除尘车和地面管道除尘系统等设备的制作安装,后地面管道除尘系统和消烟除尘车等非标设备相继制作完成总工程量的50%,在此情况下被告于2008年9月9日、10月12日多次通过发《催款函》、电话沟通的方式要求原告按照合同的约定继续支付工程款完全是在依约履行合同。而原告却未按约支付相应的工程款,在被告多次催促下才于2008年9月16日向被告实际付款人民币485000元,从原告这笔款的支付行为来看又恰恰证明了被告已按合同约定完成了相应的工程量,否则原告也不会继续向被告付款,只不过原告未按合同约定的数额支付,致双方矛盾的产生。从这里也可以明显地看出,违约的是原告而不是被告。 4、一审判决认为“被告称原告还有不为其施工提供住房等违约行为,因其未提供相关证据证实,本院不予确认。”同样与事实不符。 事实是,根据一审中被告向法庭提交的证据4即施工光盘的相关内容,已足以证明原告未按合同约定向被告提供住房的违约行为。另按证据规则,原告有没有按合同约定向被告提供了住房等施工条件本应由原告举证证明,特别是在被告提供证据证明了原告有未提供住房的违约行为的情况下,原告否认的话更有义务向法庭提供证据证明其已经按合同约定提供了住房。遗憾的是,在此情况下,一审法院既不要求原告就此事实向法庭提交相关证据,对被告提供的证据又无视它的存在,对此事实不予确认实属有故意偏袒原告之嫌。 综上,一审判决对被告提供的大量证据在一审判决书中只字未提,却对原告没有提交任何证据加以证明的事实予以认定明显违反了人民法院“以事实为根据,以法律为准绳”的基本原则,对本案诸多事实没有查清,实属事实认定不清。本案的事实表明被告已按照合同的约定进场开工、设计图纸,按合同的约定完成了地面管道除尘系统、消烟除尘车的制作安装工作,而原告却未按约定的时间和数额支付相应的工程款,致被告停工待料,且原告还有未按约定向被告提供住房等施工条件的违约行为,故违反合同的是原告而不是被告。一审判决对违约事实的认定发生明显的错误。
律师普法
  • 一审胜诉后收到上诉状怎么办
    一审胜诉后收到上诉状怎么办

    一审胜诉后收到上诉状,应该积极准备二审应诉。 收到二审上诉人上诉状后,可以先看一审判决有没有证据和法律的支持,如果不上诉,准备答辩状。 当时人可以提交新证据,因为二审的审查范围只针对一审的请求事项及一审查明事实。 二审时间一般会比一审短,二

    2022.06.17 1,609
  • 讨要工资怎么写书面诉状
    讨要工资怎么写书面诉状

    讨要工资的起诉状应当包含以下内容:用人单位和劳动者的基本信息;诉讼请求和所根据的事实与理由;证据和证据来源,证人姓名和住所。工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付。如遇节假日或休息日,则应提前在最近的工作日支付。

    2020.12.14 243
  • 被上诉人收到上诉状后该咋办
    被上诉人收到上诉状后该咋办

    被上诉人收到上诉状后,应在收到之日起十五日内提出答辩状。要针对起诉状中提出的诉讼请求、事实和理由进行认真分析,分别采取相应的对策。对确凿无疑的事实,属于合理要求,并且自己能够接受的应当及时联系原告进行和解。

    2020.04.08 736
专业问答
  • 书面上诉上诉状副本是怎么的?

    刑事上诉状范文 上诉人:(刑事案件被告人、刑事自诉案件自诉人、刑事附带民事案件原告人或被告人) (姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址等基本情况) 被上诉人:(刑事自诉案件自

    2022-07-27 15,340
  • 建筑工程承包上诉状有什么用?

    1.必须是诉讼当事人及其法定代理人提起的 2.必须是对地方各级人民法院的一审裁定或判决不服提起的这里包括两层意思,只能对地方各级人民法院,即高级以下人民法院所制作的裁判提起的,对最高人民法院制作的裁判

    2022-07-31 15,340
  • 工程案件上诉状书怎么写

    上诉状 上诉人: 被上诉人:(刑事上诉状无被上诉人) 上诉人因一案,不服人民法院年月日()字第号,现提出上诉。 上诉请求: 上诉理由: 此致 人民法院 附:本上诉状副本份 上诉人: 年月日

    2022-06-29 15,340
  • 劳务合同违约怎么写书面诉状

    合同违约纠纷起诉状 原告:有限公司 住所:市区路号 法定代表人:职务:董事长总经理 被告::有限公司 住所:市区路号 法定代表人:职务:董事长总经理 被告:,男,汉族,年月日生,住址:,联系电话: 一

    2023-07-04 15,340
法律短视频
  • 债务人收到起诉状会怎么办 00:52
    债务人收到起诉状会怎么办

    如果债权人提起民事诉讼的,债务人应当积极应诉,若有能力偿还欠款的,应当积极还款,争取调解成功。如果暂时没有能力偿还欠款的,应当争取让法院判决分期还款或减免还款。在债权人的角度,如果其不同意分期、延期还款或者减免还款的,债权人可以根据已生效的

    1,200 2022.04.17
  • 建筑工程施工承包合同怎么写 01:17
    建筑工程施工承包合同怎么写

    工程承包合同写法如下:首先需要写明甲乙双方的姓名,写上经过双方协商,乙方愿意承接甲方的工程。然后写明工程的概括、承包的相关方式、工程的范围以及质量要求。其次可以写清楚合同价款,付款的相关方式。最后写上工程的相关期限,在结尾的部分可以写上双方

    836 2022.04.25
  • 收到离婚起诉书怎么办 01:19
    收到离婚起诉书怎么办

    无论是离婚还是一般民事诉讼,作为被告都必须准备好应诉的准备。只有在收到法院起诉状的时候,就及时准备证据的被告,才能获得胜诉的可能性。一般来说,被起诉离婚后,被起诉者首先是收到的是原告的起诉状。这时候,被告就可以根据离婚诉讼的特点,准备婚姻共

    3,144 2022.04.17
房产纠纷不同阶段法律问题导航
收到工程承包合同的书面上诉状怎么办
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?